三方协议合同

时间:2022-05-08 14:31:54 三方协议 我要投稿

三方协议合同范本

甲方:

三方协议合同范本

法定代表人:

电话: 乙方:

法定代表人:

电话: 丙方:

法定代表人:

电话: 传真: 传真: 传真:

辽宁万达锦园林景观设计有限公司

鉴于: 1、甲方与乙方已签订买卖合同;

2、丙方具有可靠的信誉。

为保证甲乙双方买卖合同的履行,保障甲乙双方权益和经济安全,甲乙丙三方经过平等协商,达成如下协议:

第一条:交易流程

1、甲方于合同签订当日向乙方支付服务费人民币 元;

2、乙方于 年 月 日将货款交给丙方;

3、乙方收到丙方货物后三日内开始施工;

第二条:权利与义务

(一)甲方的权利与义务:

1、保证买卖合同的真实性;

2、根据丙方通知及时给乙方供货;

3、支付丙方服务费人民币 元;

(二)乙方的权利与义务:

1、保证买卖合同的真实性;

2、及时将买卖合同货款交付给丙方;

3、有权根据买卖合同验收丙方货物,如丙方货物不合格

有权丙方付款。

(三)丙方的权利与义务

1、收到乙方货款后三日内向乙方发货;

2、乙方收到货物后拒绝给丙方发付款通知的,在甲乙双方争议最终解决前,丙方不得向任何一方给付货款;

第三条:违约责任

1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理;

2、甲方未及时支付丙方服务费的,甲方除应支付服务费外另支付丙方服务费数额20%的违约金;

3.因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担;

4、丙方收到乙方货款后没有及时通供货的,每迟延一天向乙方支付买卖合同货款万分之二的滞纳金;

第四条:免责条款

1、丙方仅仅根据乙方给付货款的情况向甲方发出供货通知,丙方不对甲乙双方买卖合同的实质进行审核;

2、丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保,与买卖

合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

第五条:其他条款

1、本协议一式三分,甲乙丙各执一份,三方签字盖章且甲方向乙方支付服务费后生效;

2、协议履行中产生的争议由三方协商解决,协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方: 乙方: 丙方:

年 月 日 年 月 日 年 月 日

三方合同模板2016-08-10 13:29 | #2楼

工程名称:

工程地点:

合同编号:

设包计人: 人:

签订日期:

中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局

1

发包人(甲方):

设计人(乙方):

设计人(丙方):

发包人委托设计人承担 项目工程设计,经三方协商一致,签订本合同。

第一条

本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建筑工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.1 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是: 《建筑设计防火规范》、《建筑地基基础设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《供配电系统设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《建筑给水排水设计规范》等有关的国家强制性工程设计标准或设计规范执行。

第三条 合同文件的优先次序

3.1构成本合同的文件可视为是能相互说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

1、合同书;

2、中标函(文件); 3、发包人要求及委托书; 4、投标书; 5、询标纪要。

第四条

本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及

设计费等见下表。(本表内建筑面积为方案阶段估算建筑面积。)

第五条

第六条

设计人应向发包人交付的设计资料及文件

备注:

(1)设计资料和文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同总价中,如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数

发包人应向设计人提交的有关资料及文件

的,由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供,增加部分的设计资料及文件工本费用由发包人负责。

(2)以上设计资料包括文本资料与电子资料(CAD一份)的交付由设计人负责发送至发包人(该部分费用已包含在本合同总价中)。

第七条 本合同设计收费

本项目的合同费用估算为人民币 元整(¥ ),设计费支付进度详见第八条款。

方案设计由乙方承担,施工图设计由丙方承担;所有设计费用支付入乙方银行账户,并开具正式发票。

第八条 支付进度方式

注:设计方提交下一阶段工作成果前甲方需结清上一阶段设计费,如因甲方迟延付款导致乙方不能按时完成下一阶段的设计,其责任由甲方承担。

8.1 项目合同签订后7个工作日内,发包人依据以上支付表中的支付比例和费用支付给设计人;

8.2 项目规划及方案成果经相关部门批准认可后7个工作日内且在发包人要求进入下一设计阶段前, 依据以上支付表中的支付比例和费用支付给设计人;

8.3 设计人提交的施工图成果交付给发包人后7个工作日内,发包人依据以上支付表中的支付比例和费用支付给设计人;

8.4 设计人提交的施工图审查通过后交付给发包人后7个工作日内,发包人依据以上支付表中的支付比例和费用支付给设计人;

8.5 待本工程通过竣工(以竣工验收备案表为准)验收合格后7个工作日内,发包人依据以上支付表中的支付比例和费用支付给设计人;

8.6 上述每笔款项支付前,乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的行业发票,否则发包人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

8.7 双方付款应由乙方统一发出申请,经甲方确认后快递发票至甲方办理请款。

8.8 若发包人未能在以上时间内付款并经乙方书面通知后十五个工作日内仍未支付设计人设计费,则每逾期一天,发包人应付给乙方违约金为发包人应付给设计人相应部分的设计费之千分之二计算。

第九条 设计人乙丙方分工方式:

9.1 乙方为项目总协调方,负责总体协调业主沟通及对项目使用的合理性和整体效果及设计质量的总体把关。丙方为技术总负责方,确保项目符合现行国家技术规范,对项目的安全性可靠性负责。

9.2

方案阶段

根据甲方的设计任务要求,建筑单体设计应达到国家规定的方案设计深度要求。设计人负责建筑总平面设计、建筑专业设计、效果图制作、设计总说明及建筑部分文字说明。方案阶段的成果整理及制作由设计人负责完成整理, 并审核签章后交付甲方。

9.3 施工图阶段

设计人完成整体施工图设计,同时完成与外立面有关的节点设计,对其完整性、正确性及时限负责,并控制设计质量的工作。

9.4 现场服务阶段

设计人均需及时配合解决现场问题。跟踪项目施工过程直至验收。

在施工过程中应发包人要求,设计人派现场代表到现场及时处理与设计有关的技术问题,需设计人员留驻现场时应另行签订补充服务协议。

第十条 发包人及设计人责任

10.1发包人责任:

10.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

10.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第六条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

10.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,经双方协商发包人应按设计

人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

10.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,经双方协商向设计人支付赶工费。

10.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作方便条件。

10.1.6 发包人有权对设计提供的设计成果提出修改意见,并限期要求设计人进行修改。

10.1.7如果设计人的设计始终不能令发包人认同,发包人将有权要求更换设计人项目组设计人员。

10.1.8发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向合同外转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。发包方和设计方共同享有对该设计的著作权。

10.2设计人责任:

10.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 10.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家及省市、地方颁布现行的相关规程、规范,工程建设标准等强制性条文。

10.2.3设计合理使用年限为 50 年。

10.2.4设计人按本合同第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

10.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。交付施工图后在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

10.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向合同外其他方泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

10.2.7设计人应对设计图纸的质量负责,满足结构安全和使用功能的需要,对工种配合做好协调,避免工种间相互矛盾和差错。

10.2.8在施工图设计前,发包人认为需要对初步设计方案进行修改和调整时,设计人应积极主动配合,直至达到发包人的要求。如有重大修改,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

10.2.9 设计人根据合同双方确认的最终设计表现效果进行设计方案制作、深化设计、施工图设计工作。

10.2.10设计人应积极配合施工单位的施工工作,及时提供设计咨询服务,并协助施工单位合理使用相关材料设备。

第十一条 违约责任

11.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的,

发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

11.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金按国家现行规定执行。若出现重大事故,发包人有权终止本合同的履行,并向设计人索要赔偿金。

11.3由于设计人自身原因,延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

11.4合同生效后,如非遇到紧急事件(例如:火山,地震,自然灾害及其他非设计人过错的原因)设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

11.5设计人在后续服务中对施工图的修改或变更应及时予以回应。 第十二条 其他

12.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

12.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参

加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 12.6本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 二 种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁:

(二)依法向人民法院起诉。

12.7本合同一式 陆 份,发包人 贰 份,设计人乙方 贰 份,设计人丙方 贰 份。

12.8本合同经双方签章后生效。

12.9双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.10本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包方(甲方)名称: (盖章)

法定代表人:(签字)________

委托代理人:(签字)________

邮政编码:__________________

电话:______________________

传真:______________________

开户银行:__________________

银行帐号:__________________

设计人(乙方)名称: (盖章)

法定代表人:(签字)________

委托代理人:(签字)________

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行帐号:

设计人(丙方)名称:

(盖章)

法定代表人:(签字)________

委托代理人:(签字)________

邮政编码:

电话:

传真:

签约日期:_____ 年 ___ 月 ___ 日

甲乙丙三方合同范本2016-08-10 11:31 | #3楼

编号:___________

甲方(经营者):______ _____ 联系电话:______ _____

法定代表人:_____________ __ 经营住所:_______ ____

乙方(消费者):_______ ____ 联系电话:_______ __ __

家庭住所:_____________ ____ 身份证号:________ ___

丙方(服务人员):____ _____ 身份证号:________ __ _

联系电话:_______________ __ 户口所在地:______ ___

经甲乙丙三方协商,签订本家政公司服务协议。

一、三方约定家政服务事项

1.服务内容:甲方同意为乙方家庭选派家政服务员丙方,承担乙方的第( )项服务:

(1)一般家务;(2)孕产妇护理;(3)婴幼儿护理;(4)老人护理;(5)半自理病人护理;

(6)不能自理病人护理;(7)医院护理病人;(8)其他 。

丙方按甲方和乙方要求应达到_____________________工作标准。

2.服务期限:_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。如需续签协议乙方应于本协议期满前_______日内通知甲方和丙方。

3.工作时间:丙方每天工作时间为______________,每周休息日为______________。

4.工作地点:_________ ___________

5.服务费用:乙方按日、周、月支付甲方服务费(含家政服务员丙方工资和甲方管理费): ___元人民币/日、周、月。

按日向乙方提供家政服务的,服务费用当日结算;按周结算服务费用的,乙方于每周_______前向甲方支付服务费用;按月结算服务费用的,乙方于每月_______日前向甲方支付服务费用。

6.工伤保险及其他保险福利待遇:甲方应为丙方缴纳工伤保险,甲方应组织丙方从事育婴和婴幼儿看护的参加商业意外伤害保险。

二、甲方权利和义务

1.甲方应为乙方选派体检合格和具备相应服务能力的家政服务员,家政服务员必须具有《身份证》、《健康证》和《培训证》,方可从事家政服务。

2.甲方应为其家政服务员依法缴纳工伤保险费,费用由甲方承担。对从事育婴和婴幼儿看护的服务人员,甲方应组织其参加商业意外伤害保险,费用由丙方承担。如因丙方责任,对乙方造成人身财产损失的,由保险公司按规定赔偿。

3.乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同并追究乙方相应责任:

(1)误导丙方脱离甲方管理;

(2)家庭成员中有传染病人而隐瞒不报;

(3)未按时交纳服务费;

(4)住址或服务地址变更后未及时通报甲方或私自将丙方带离约定服务地;

(5)对丙方工作要求或内容违反国家法律法规或治安管理条例;

(6)刁难、虐-待、打骂家政服务员;

(7)指使家政服务员从事危险工作或违规作业,以及由于乙方的不当安排,导致丙方发生意外伤害。

3.甲方所派丙方如对乙方有违法行为,甲方应为乙方和相关部门对相关事项的处理提供必要的协助。

三、乙方权利和义务

1.乙方应在签订协议书时出示有效身份证件,如实说明对家政服务员的具体要求,以及与家政服务员健康安全有关的家庭基本情况(如家中是否有传染病人等)。一经签订协议,乙方应负责对丙方的管理和指导。

2.乙方有权合理选择、更换和辞退家政服务员。协议期内,如对家政服务员的服务项目或服务

类别要求有所改变,应及时通知甲方,以便双方变更协议内容及服务费。符合下列情况之一,乙方有权解除协议:

(1)有充分理由证明服务需求不再存在的;

(2)有效证据证明丙方有违法行为的;

(3)提出调换家政服务员后间隔7个工作日甲方无法选派新的家政服务员到岗工作的;

(4)丙方在上岗_______个工作日的适应期后,仍不能完成合同所要求的工作,且甲方已先后调换3人均未能达到相应服务标准的。

3.乙方有权要求丙方重新进行体检,费用由乙方承担;如体检不合格则由丙方自行承担。

4.乙方应平等待人,尊重甲方所派服务人员的人格和劳动,不准虐-待和歧视,并负有保护丙方在服务期间的人身安全和财物安全的责任和义务。有权拒绝家政服务员在其住宅从事与家政服务无关的活动,具体要求由乙方与丙方约定。

5.乙方有权以合法方式追究丙方因其责任造成损失的经济责任和法律责任,但不得采取搜身,扣押钱物、身份证及其他有效证件,以及殴打、威逼等非法方式处理。

6.乙方对初次上岗的丙方应具体说明家政服务方面的要求和进行相应指导,乙方应妥善保管家中的现金和贵重物品,以免因此发生纠纷。

7.乙方应向丙方提供与其一般家庭成员基本相同的伙食,为其提供适当和安全的居住场所,不得安排丙方与异性成年人同居一室。

8.乙方应按国家规定安排丙方的休息和法定假日。若不能保证丙方休息,按规定给予休息日和节假日的加班补助。乙方要保证丙方每天不少于八小时的睡眠时间。

9.乙方在未经丙方及甲方的同意,不得擅自将丙方转为第三方服务;不得擅自将其带往外省市等非约定服务场所提供服务;不得误导丙方做违法和违反甲方有关家政服务管理规定的事项。

10.乙方对丙方在服务期间和服务场所的安全负责,不得指使其从事危险工作;由于乙方人为或因其设施、设备等原因造成丙方发生意外伤害,乙方应承担相关责任,并应立即通知甲方。如遇丙方突发急病或其他伤害时,乙方应采取必要的救治措施。

四、丙方权利和义务

1.享有休息、休假和获得劳动安全卫生保护的权利,乙方劳动安全、卫生条件恶劣或强令冒险作业,有权拒绝执行;

2.乙方不按规定支付报酬的,有权提前解除服务协议;

3.乙方不履行服务协议或侵害丙方合法权益,有权向有关部门申诉,有获得赔偿的权利。

4.丙方必须提供《身份证》、《健康证》和《职业技能培训证》方可从事家政服务。

5.遵守甲方的各项规章制度,服从乙方的管理;

6.认真完成乙方对工作的安排,并达到服务协议规定的各项指标。

五、违约责任

1.甲乙丙三方应遵守合同约定,任何一方违反合同约定的,另外二方均有权解除合同并有权要求赔偿因违约造成的损失,合同另有约定的除外。

2.有关违约的其他约定事项:_____________________。

六、协议解除与签订

1.本协议期满,如不再续签协议,协议自动终止。

2.协议期满经协商,可续签协议。若续签协议,乙方应提前7天与甲方、丙方协商,经甲方同意方可续签协议。

3.协议期内,非因违约而由三方依照约定或经协商正常解除协议的,甲方应退还乙方剩余的服务费。

七、当事人三方约定其他事项:________________ _____

八、争议处理方式

□ 协商解决;

□ ______________仲裁委员会仲裁;

□ ______________法院判决。

九、其他事宜

1.本协议未尽事宜甲乙丙三方另行商议解决。

2.本协议执行过程中如有争议,经协商不能解决的,应依照消费者权益保护-法等有关法律法规处理。

3.本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自签字或盖章之日起生效。

甲方(签字或盖章):_____ ______ _____

乙方(签字或盖章):_____ ____ _

丙方(签字或盖章):____ ____ ___ 年______月_____日 年_____月___ __日 年_____月____ _日 _____ _____

委托收款三方协议-范本2016-08-10 13:42 | #4楼

甲方:___________租赁有限公司

乙方:__________________ 银行

丙方:___________证券有限公司

甲乙丙三方经友好协商,就____________租第______号租赁合同(以下简称租赁合同)达成以下协议条款,以资共同遵守:

一、乙方同意依本行信贷政策向甲方提供贷款支付租赁合同本金。贷款期限及贷款本息归还由三方另行协商确定。

二、乙方同意在租赁合同及其附件备齐生效后____________个工作日内将贷款全额划至甲方在乙方开立的专户,凭丙方的划款指令由甲方在接到丙方划款指令后____________个工作日内以投放租赁本金的方式划至丙方帐户,若无丙方指令甲方无权动用该笔资金。

三、丙方为甲方向乙方所贷的该笔贷款款项提供连带责任担保,期限为贷款合同履行期届满后______年。

四、丙方同意按租金偿还计划表(租赁合同附表三)按时向甲方支付租金。

五、甲方在乙方开立专户,凡丙方向甲方支付的租金均进入该专户,并直接归还该项目贷款本息;乙方同意在每笔租金到帐次日即以该金额充抵甲方此项目贷款本息。若延期充抵的,利息由乙方承担。

六、协议各方若无法按协议要求及时支付,需向受付方支付每日万分二点一的罚息。

七、本协议所涉之贷款本金及利息及延期罚息全部清偿完毕后,本协议终止。

八、为便于项目的开展及后续操作,三方同意各选派______- ______人组成项目组负责本协议的具体实施,该项目组将在该租赁项目完全结束后解散。

九、本协议的一切争议,三方应友好协商解决,协商不成的,提请甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、本协议一式三份,三方各执一份。

十一、本协议经三方代表签字并盖章后生效。

甲方法定代表人:____________ (或其授权代理人) 乙方法定代表人:____________ (或其授权代理人) 丙方法定代表人:____________ (或其授权代理人) __________年______月______日

【三方协议合同】相关文章:

三方协议与三方合同05-08

三方协议合同02-06

三方协议范本施工_施工合同三方协议_工程三方协议范本03-26

三方的协议02-23

三方的合同03-06

三方协议合同范本_三方合作合同范本_合作三方协议范本03-26

工程合同三方协议09-08

购销合同三方协议05-08

合同转让三方协议05-08

合同变更三方协议05-08