范文资料网>反思报告>合作协议>《工程合作的协议书

工程合作的协议书

时间:2022-03-30 20:36:48 合作协议 我要投稿

工程合作的协议书模板集合6篇

  随着社会一步步向前发展,协议书与我们的生活息息相关,签订协议书可以保护当事人的合法权益。协议书的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的工程合作的协议书8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

工程合作的协议书模板集合6篇

工程合作的协议书 篇1

  甲方: 乙方:

  经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

  甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

  甲乙双方权利义务:

  (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

  (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

  (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

  (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

  (五)乙方必须按月向甲方提供相应的.财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

  违约责任:

  甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

  乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方: 乙方:

  ---------

  合同甲方: (以下简称甲方)

  合同乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上,经过双方充分友好协商,本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则,就 投标签约期的合作达成一致,订立本合同。

工程合作的协议书 篇2

  甲方:

  乙方:

  按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款:

  第一条 总则

  1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。

  1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

  1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

  第二条 工程项目的安排及费用

  2.1双方共同承担的工程项目全部由甲方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

  2.2甲乙双方共同管理工程项目,协调与业主及相关部门的关系。

  2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同承担。

  2.4甲乙双方合作项目共同对其进行成本合算及利润分配,自负盈亏。分配原则为净利润的50%

  第三条 甲方职责

  3.1项目实施由甲方负责,工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

  3.2负责项目的前期,中期,后期等相关工作。

  3.3负责所实施的项目保质保量,达到与业主方所签订合同的'相关实施标准。

  1

  第四条 乙方职责

  4.1负责提供合作项目的信息并协助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。

  4.2负责协调所参与项目的资金款项的收取和安全。

  第五条 其他

  5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  5.2本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方:

  年 月 日

  2 乙方:年 月日

工程合作的协议书 篇3

  工程项目合作协议书

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定,,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方就 (以下称“本工程”) 施工事项经协商达成一致,订立本合同,以供双方共同遵守。

  第一条:工程项目概况

  1. 工程名称:。

  2. 工程地点:。

  3. 工程范围:。

  4. 工程数量:详见工程量清单及设计变更等。

  第二条:工程期限

  1. 开工日期:按业主规定执行 ;

  2. 竣工日期:按业主规定执行 ;

  3. 总 工 期:最终以业主批复工期为准。

  第三条:工程质量等级及评定依据

  工程质量等级 按甲方与业主总包合同的规定执行 ,评定依据 按甲方与业主总包合同的规定执行。

  第四条:合作总则

  本协议的实施基础前提条件是本项目投资人向甲方出具有关本项目由乙方实施的所有风险担保并承担连带责任的信用承诺书。

  乙方按中标单价承担本合同工程(桩号)段的全部施工(包括工程的缺陷修复),并完成该工程包括合同图纸所标明的和其未来可能发生的变更。

  1.乙方对外的合作队伍合同价格须考虑合作单位一定的法定利润。

  2.按单价承包的方式,由乙方对工程范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全和包管理工作等项目管理目标,并在甲方派驻人员监督指导下,自行组织施工、经营,独立核算,自负盈亏;无论何时何地甲方概不负责由于乙方或乙方施工的工程项目引起的对外的工程材料、劳务、设备租赁等相关费用和债务。

  3. 该价格是为完成主合同图纸或工程量清单中规定的全部工作内容的综合价格,包括但不限于合同工期内物价上涨因素、施工中因业主工程款不到位所承担的垫资费用、乙方机械管理人员的'进退场、地场清理、环境保护、安全设施标示和其他辅助工作而使乙方增加的资金投入的所有因素而导致的任何费用。

  第五条:甲、乙双方的权利与义务

  一.甲方的权利与义务:

  1. 负责委派包括项目经理在内的主要技术与管理人员,代表甲方依据总包合同及本协议对该工程项目的质量、进度、费用、安全等控制目标进行监控,并对项目部的项目现场管理、项目合同管理、项目信息管理、项目生产要素管理及项目组织协调进行监督和指导;甲方委派人员应服从项目部统一管理,定岗定责,严格履行岗位职责;

  2. 有权监督项目部日常工作和施工生产的总体管理工作,并根据项目部管理运行情况予以指导;并有权对施工现场的不规范行为进行纠正和处罚的权利,处罚以项目部管理制度为基础,以经济处罚为手段;

  3. 有权指令乙方按总包合同要求,及时组织施工技术和管理人员、作业队、机械设备和材料进场,并随着工程进展情况进行履约能力的管理控制;

  4. 协助乙方对项目部所需的劳务作业队、机械供应商和材料供应商进行选择,并对其合同条款进行审查把关,督促乙方按规定抓好分包商和劳务作业队的具体管理工作,重点放在双方支付兑现的管理;对于施工质量控制较差,不符合国家规范要求,安全生产隐患众多,发生安全事故、施工进度严重滞后

  的队伍,有权要求乙方进行撤换或清除出场,所造成的损失由乙方和队伍承担;

  5. 协助乙方办理变更事宜;负责监督检查与协助项目部进行技术资料的整理,审核批准工程的竣工资料;

  6. 负责在业主工程款到位后向乙方支付工程款;并有权监督乙方是否及时向农民工支付工资、向机械租赁商和向材料供应商支付费用。若在本协议执行期间,甲方发现上述问题时,有权从任何一期支付给乙方的工程款中暂扣该项费用,并按实进行处理,直到各方按合同执行直至未发生经济、法律纠纷为止;

  7. 甲方收取本工程项目管理费%,以工程计量支付款为基数,按期收取。甲方收取的工程管理费包含工程缺陷责任期间的管理费。

  二.乙方的权利和义务:

  1. 乙方应对甲方负责,其对甲方承担的义务和责任应不低于总包合同中甲方对业主和本协议书所约定的义务和责任;

  2. 乙方委派项目常务副经理 (身份证号码: )全权代表乙方负责该项目的全面管理并作为该项目部的经营、生产负责人。该负责人应严格按照国家、地方、行业有关法律法规、相关的标准规范、总包合同以及本合同的要求对工程项目管理负总责,对工程施工质量、进度、安全负全部责任;

  3. 依据总包合同与《建设工程项目管理规范》的规定要求,并结合工程实际,乙方为完成本项目的具体实施,必须选派有一定职称和实际施工经验的人员参与项目部的管理工作,牵头组建项目部组织机构,并进行合理分工、明确岗位职责,制定项目部各项管理规章制度,确保整个项目组织机构正常有效运行,承担项目部的所有运营费用;具体委派人员须经甲方项目经理批准备案,具体委派人员名单见附件五。

  4. 在工程开工前,负责组织协调包括业主、监理、质监及工程所在地有关行政管理部门在内的各种外围关系,弄清办事程序、规则,以确保工程顺利地按计划开工;

  5. 根据甲方总包合同的有关要求,乙方负责按时编制实施性施工组织设计、施工计划、施工方案等技术文件,并报业主、监理等相关部门审批;并严格按所批复的计划,做好人、财、物的准备工作;及时组织满足工程需要的施工技术和管理人员、施工机械设备、材料、作业队伍进场;

  6. 在工程施工管理和经营过程中,乙方应妥善保管甲方为其提供的技术和管理文件,并做好保密工作;要自觉地以维护甲方信誉、形象为己任,不允许在工程质量、进度、安全方面及施工组织、对外经营、分包支付等事务中损害甲方的信誉与形象;

  7.根据合同统一格式和规定及时、准确、安全上报进度、质量、安全和财务等各类报表;

  8.按总包合同、甲方有关文件档案管理的规定和甲方质量体系的有关要求,自行整理工程技术资料、编制竣工文件(资料份数应比业主规定的多一份交由甲方存档)。

  9、承担甲方委派人员的人力资源费用(含工资、补助、效益奖金等,费用标准见附表)、正常差旅费、交通费以及项目部范畴内管理费用开支。同时承担因各种检查造成的除委派人员以外甲方履约人员因履约造成交通费、住宿费等费用。

  10、乙方必须按照甲方信息化系统的要求,提供相应网络条件和本项目的相关数据。

  11、乙方在现场管理中的公告牌匾、标语等对外告示物不得出现乙方名称。

  12、无论何时何地乙方有义务负责所施工项目对外往来账务清算,并承担所有责任。

  13、交通主管部门以及其下属单位对项目的检查和督察,乙方有义务认真对待,并进行必要的公关工作,对交通主管部门下达的通报和处罚负全责,并赔偿因此甲方造成的经济和声誉损失。

  14、甲方因承担本项目而负担的所有税费(须扣除 %管理费所可能产生的甲方企业所得税),包括但不限于营业税、城建及教育附件,均由乙方承担。

  15、乙方应保证所属人员的工资发放及保险缴纳,乙方与所属人员有关的纠纷由乙方自己负责解决。乙方不得拖欠民工工资,否则,甲方有权在应付乙方款项中直接代扣代付。

  16、乙方必须处理好与第三方的有关帐务,甲方不承担任何连带责任,在甲方认为有必要时,可以从应付乙方款项中直接代扣代付;如司法机关判决或裁定甲方承担责任的,乙方承诺予以全部赔偿,并

  不以任何理由提出异议,甲方可在应付乙方款项中直接扣除赔偿金额。

  第六条:计量、结算支付及财务管理

  1. 结算用工程数量与单价:

  工程数量及单价见本协议的附件二“《工程量清单》。 ”

  清单中的工程数量为名义工程数量,实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。

  2. 支付申报与工程款使用:

  2.1 乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量基础资料整理后,向监理和业主申请工程款的支付,最终数量以业主审批数额(并经国家审计后确定的数额)为准。待业主计量款到项目经理部帐户,在扣除第六条2.4款费用后,甲方在5个工作日内将剩余部分支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供应商、设备租赁商的计量支付由乙方委托甲方代付、代扣或三方共同确认支付,委托支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。

  在甲方向乙方支付任何款项前,乙方必须提前向甲方提供对应的发票,否则,甲方可以拒付,甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金,直至乙方向甲方开具相应发票,甲方也可以根据本协议的约定集中开具发票。乙方对此表示充分理解,并承诺不以任何理由提出异议。

  2.2 乙方使用业主供应材料,须执行业主制定的相关程序。

  2.3 开工预付款使用约定:(转载于:工程合作协议范本)

  2.3.1 如甲方按主合同规定获得该款项后,采取分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款(须双方签订借款协议),并按本协议第四条“合作总则”的约定,由乙方出具欠条,并签署还款协议,

  2.3.2 预付款的扣回遵照甲方与业主总包同规定执行。

  2.4 费用扣除:在甲方向乙方支付工程款时,甲方扣除下列费用:

  2.4.1 工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。

  2.4.2 工程质量保证金:根据总包合同的约定。

  2.4.3 开工预付款:根据业主在当期支付证书中扣除的比例进行扣除(如乙方使用)。

工程合作的协议书 篇4

  甲 方:江苏伟恒建设集团有限公司

  乙 方:

  乙方担保方:

  以甲方名义承接的 工程,交由乙方具体负责施工,乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上,甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议:

  一、甲方责任:

  1、负责向乙方提供已有证书等资源,对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督,定期进行检查,发现问题及时提出整改意见和处置决定。

  2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

  3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

  4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续,监督乙方合理的使用资金。

  5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系;负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约;监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

  二、乙方责任:

  1、乙方为本工程具体 承包责任方和实际施工管理者,全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任,甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系,自行组织项目部管理班子,接受并执行甲方的'监督管理和相关规定要求。

  2、乙方严格按甲方管理体系的要求,强化工程施工管理,争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中,必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求,及时办理所有相关手续,否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

  3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等,承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时,乙方有义务承担责任,同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

  4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件,特殊工种及技工必须持证上岗。

  5、业主单位资金不到位,甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续,费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前,甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

  6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械,其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件,乙方必须自觉履行其文件内容,否则由此产生的所有责任由乙方负责。

  7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

  三、双方约定:

  1、乙方承接的工程为工程,不包括工程,工程施工地点在 市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

  2、工程款必须汇入甲方(含甲方批准后的其他帐号),为保证资金安全操作,乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出,确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

  3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为 单位,担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产(汽车: 号,房产证号: )及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。

  4、关于印章方面的约定:

  ⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记,留存、审批等手续,经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

  ⑵除甲方负责人 同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜,同时乙方不具备委托权。

  ⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

  四、乙方上缴给甲方的相关费用:

  1、本工程乙方在月金 万元(履行完本协议约定退还无息本金)。每年上缴给甲方项目建造师使用费 万元。两个项目以外的另行计算。

  2、本工程乙方上缴给甲方管理费(目标利润)按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴 万元,其中在每年 月份前上缴 万元,另一半在 月前上缴】。

  3、乙方承担并缴纳各种税费,包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用(包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费)。

  4包干费万元,同志年包干费用万元,此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

  五、本协议一式四份,甲方两份、乙方和担保方各执一份,本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决,如协商不成,双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。

  甲 方: 乙 方:担保人:

  负责人: 负责人及配偶: 身份证号: 身份证号码:身份证号码:

  电 话: 电 话: 电 话:

  年月日

工程合作的协议书 篇5

  合同甲方: (以下简称甲方)

  合同乙方: (以下简称乙方)

  根据(中华人民共和国合同法),甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上,经过双方充分友好协商,本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则,就 投标签约期的合作达成一致,订立本合同。

  一、合作的性质

  1.1 合作双方不共同出资,不组成新的经济实体,合作双方独立经营,经济上独立核算,财产责任互不连带;

  1.2 乙方挂靠甲方,在甲乙双方合作期间其名称为:“ 工程有限公司”;

  二、合作方式

  乙方充分利用自身优势为甲方所进行的项目投标工作提供信息咨询,甲方则在中标后支付乙方一定的费用或视乙方资质情况,切块。

  三、甲方的权利和义务

  1 、以葛洲坝集团第二工程有限公司的资质参与投标,负责编制资格预审文件和投标文件,并确认最终投标价。

  2 、办理投标保函及中标后的履约保函,并负责组织商务谈判和中标合同的签订。

  3 、若工程中标,则由甲方组建项目部,全面负责工程施工期间的各项管理。

  4 、负责提供必要的`资料,配合乙方做好项目公关工作。

  四、乙方的权利和义务

  负责对相关部门及单位的联系和公关工作,了解项目招标的相关程序,为投标和投标决策收集、提供详尽的信息和资料,为夺标处理好一切外围工作。

工程合作的协议书 篇6

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

  甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

  甲乙双方权利义务:

  (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

  (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的`备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

  (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

  (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

  (五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

  违约责任:

  甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

  乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方:

  乙方:

  日期:

【工程合作的协议书】相关文章:

工程合作的协议书02-21

工程合作框架协议书05-02

工程合作协议书03-30

关于工程合作的协议书03-01

工程合作施工协议书02-28

工程合作居间协议书12-28

工程合作协议书02-13

工程合作协议书范本05-08

精选工程合作的协议书三篇04-06

工程合作的协议书8篇05-28