工程三方协议

时间:2022-03-17 14:41:50 三方协议 我要投稿

工程三方协议(5篇)

  在我们平凡的日常里,各种协议频频出现,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。什么样的协议才是有效的呢?下面是小编精心整理的工程三方协议,希望对大家有所帮助。

工程三方协议(5篇)

工程三方协议1

  建设单位(以下简称甲方):

  总包单位(以下简称乙方):

  分包单位(以下简称丙方):

  经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将___________工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  四、工程造价:

  五、承包方式:

  六、工期:______年____月____日至______年____月____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

  七、质量:符合国家现行规范标准要求。

  八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。

  九、材料规格及厂家:

  十、工程款支付方式:

  (1)_______后付合同价款的___%;

  (2)_______后付合同价款的___%;

  (3)_______后付至合同价款___%;

  (4)留_____%作为工程保修金,一年内付清。

  经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

  十一、双方的权利和义务

  1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

  2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

  3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

  4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

  5、本工程由丙方的`直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

  6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

  十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

  十三、违约责任:

  1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚______元。

  2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

  十四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

  十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向__________法院提起诉讼。

  十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

  十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

  甲方:(盖章)

  法定代表人

  ______年___月___日

  乙方:(盖章)

  法定代表人

  ______年___月___日

  丙方:(盖章)

  法定代表人

  ______年___月___日

工程三方协议2

  建设方:

  总包方:

  分包方:

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

  二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。

  三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。

  四、建设方责任

  1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  五、总包方的工作

  1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2. 负责现场临时水电的统一管理。

  3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  六、分包方的工作

  1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的.现场文明施工,卫生清理工作。

  4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  七、工程质量

  1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  八、违约责任

  1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

  九、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人):

  总包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):

  分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):

  签署时间: 年 月 日

工程三方协议3

  建设方:

  总包方:

  分包方:

  为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程工程的总包服务费

  二、工程。

  三、建设方责任

  1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  四、总包方的工作

  1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚,对已施工完验收合格的工程负责保管。

  2.负责现场临时水电的统一管理。

  3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。

  4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。

  五、分包方的工作

  1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场安全文明施工,卫生清理工作。

  4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8.负责对施工已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料,并将填报的.各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  六、工程质量

  1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  七、违约责任

  1.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。

  八、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章):

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年月日

  总包方(签章):

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年月日

  分包方(签章):

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年月日

工程三方协议4

  甲方:施工承包单位

  乙方:项目经理

  丙方:实际施工人

  就郑州项目(下称该项目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自愿达成以下协议:

  1、三方认可,该项目所有工程款甲方已于签订本协议之前全部支付给乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。

  2、乙方保证于年月日前向丙方付清所欠款项共计元整(¥.00),丙方放弃向甲方主张权利;

  3、此后,就该项目,乙方、丙方等无权向甲方主张权利,也不能授权其他单位或个人向甲方主张,因上述款项支付产生纠纷由乙丙双方自行解决,与甲方无关。

  4、本协议为不可撤销之协议,自三方签字盖章之日起生效。

  甲方盖章:乙方签名:丙方签名:

  年 月 日 年 月 日 年 月 日

工程三方协议5

  甲方(简称甲方):_________________

  乙方(简称乙方):_________________

  丙方(简称丙方):_________________

  根据________年________月________日甲方和乙方签定的'_____________工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下

  1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。

  2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。

  3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。

  4、丙方收款单位及账号:

  分公司帐号:_____________

  户行:________________

  协议订立时间:________年________月________日

  协议订立地点:_________________

  本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。

【工程三方协议】相关文章:

工程三方协议10-25

工程三方协议07-24

工程合同三方协议09-08

工程付款三方协议09-09

工程管理三方协议02-09

工程承包三方协议02-10

工程维修三方协议11-15

工程承包三方的协议11-30

工程三方协议范本04-10

三方工程合同02-10