实用的合作协议书5篇
在现在的社会生活中，各种协议频频出现，签订协议是解决纠纷的保障。想写协议却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的合作协议书5篇，希望能够帮助到大家。
合作协议书 篇1
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
丙方： 身份证号：
现有甲、乙、丙三方合股（合伙）开办一家公司(名称以公司登记机关核准的为准)。
全面实施三方共同投资，共同合作经营，共担风险，共担责任，共负盈亏的决策，并对合伙公司债务承担无限连带责任，成立股份制公司。经三方股东平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。
一、 出资的数额
甲方出资元、占公司股份%，出资的形式；乙方出资元、占公司股份%，出资的形式； 丙方出资元、占公司股份%，出资的形式。 其中元作为注册资金。
二、股权份额及股利分配
三方共同约定甲方占有股份公司股份%； 乙方占有股份股份%；丙方占有股份股份%；甲、乙、丙三方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，三方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，利润分红方案按：甲、乙、丙、三方平均分利润的15%，同时甲方作为主要出资人单独得到利润的60%。提取可分得的利润后，其余部分25%留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经股东研究同意方可进行。当股东出现变更和股份转让时，需要定制新的利润分成方案，甲方有否决权。
三、在合作期内的事项约定
一）合伙期限： 合股期限为______年，自________年____月____日起，至________年________日止。如公司正常经营，双方无意退了，则合同期限自动延续入股；
二）退股，出资的转让
1、入股： 1）需承认本合同；2）需经三方同意；3）执行合同规定的权利义务；4）甲方有否决权。
2、退股： 公司正常经营不允许退股；如执意退股，退股后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；按退股人的投资股分60%退出。
3、出资的转让：允许合股人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合股人以外的第三人，第三人按入股对待。
四、终止及终止后的事项
一）合股因以下事由之一得终止：1）合股期届满；2）全体合股人同意终止合股关系；3）合股事业完成或不能完成；4）合股事业违反法律被撤销；5）法院根据有关当事人请求判决解散。
二）合股终止后的事项：1）即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算；2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按股份比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合股人或第三人，其价款参与分配；3）清算后如有亏损，不论合股人出资多少，先以合股共同财产偿还，合股财产不足清偿的'部分，由合股人平均承担。
五、纠纷的解决：
股东之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合股事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
六、公司的运营：
在成立公司后，委托________作为公司运作的法人，委托________作为公司执行运作的经理。执行经理全权处理公司的所有事务，独立处理公司事务（简称公司执行人）。甲方作为主要出资人和大股东对公司人事和财务有管理权，有否决权。
如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项，由股东研究同意后方可执行：
一）、单项费用支付超过________元；
二）、新项目的引进；
三）、重大的促销活动；
四）、公司章程约定的其他重大事项。
七、公司今后如需增资，根据实际情况贷款或者融资等方法解决。
八、股份合作公司成立后，每季度召开一次股东会议，审核公司的每季度财务报表，评议公司的运作状况。
九、本协议未尽事宜由甲、乙、丙三方共同协商，本协议一式三份，三方各执一份，自三方签字日起生效。
甲方（签名）： 年 月 日
乙方（签名）： 年 月 日
丙方（签名）：年 月 日
合作协议书 篇2
甲方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
乙方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，就__________________________工程装修合作施工事项协商一致，订立本合同。
一、合作工程
1、工程名称：_______________________________________。
2、工程承包范围：_______________________________________。
3、甲方负责工程承包范围：_______________________________________。
4、乙方负责工程承包范围：_______________________________________。
5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规，对业主和用户负责，确保工程工期、质量、满意的售后服务，共同维护企业信誉。
二、合同额
1、合同总金额：_____________人民币；金额（大写）：_____________人民币。以最终结算金额为准
2、其中：甲方所占合同金额：_____________人民币；乙方所占合同金额：_____________人民币。
三、甲方权利和义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方应给予乙方相应的配合和协助，促使全面履行施工合同，顺利完成该工程。
2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续，以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。
3、甲方保证本工程的工程款专款专用，除扣除相关的费用外，甲方不得擅自挪作它用，确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后，在扣除本合同约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的`账户，即工程款到达甲方账户后，乙方向甲方提供正式发票之日起_____________个工作日内转入乙方的账户或提供支票。
4、工程竣工后，业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后，业主支付给甲方后，甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。
四、乙方权利和义务
1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准，交付时具备竣工验收条件。
2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。
3、乙方向甲方支付以下费用：
（1）施工管理费：合同额的（包括代扣代缴的税金）；
（2）该工程大厦物业公司收取的施工配合费；
（3）其他费用另行商议。
4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。
五、合同生效本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
六、其他事项
1、甲乙双方应及时沟通，以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议，补充协议与协议具有同等效力。
2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
3、本合同一式_____________份，具有同等法律效力，双方各执_____________份。
甲方：
法定代表人签字：
签约时间：________年____月____日
乙方：
法定代表人签字：
签约时间：________年____月____日
合作协议书 篇3
甲方：
法定代表人：
住址：
乙方：
法定代表人：
住址：
甲、乙双方就合作代理 项目事宜，经友好协商一致达成如下合同条款：
一、甲、乙双方合作代理 项目的企划、销售工作，共同承担与 房产有限公司（以下简称“开发商”）签订的《 代理合同》（以下简称“代理合同”）的权利义务。
二、因履行代理合同而应支付给开发商的销售保证金，甲、乙双方同意由乙方承担支付责任。
三、甲、乙双方同意该项目代理工作由甲方全权负责。企划、销售人员的激励金按不高于销售额的0.8%从代理费中提取，具体的提取比例根据项目的运作情况由双方另行协商确定；其他因代理事项而发生的`费用由甲、乙双方确认后纳入代理成本。
四、甲、乙双方同意代理该项目所产生的利润，在该项目代理合同履行达到70%销售率后10日内按甲方60%、乙方40%的比例对已结算之代理收入（扣除本合同第三条中的激励金及代理成本后）进行分配；此后利润则按月及时进行结算。
五、若出现销售业绩未达代理合同规定的情形，须采取先买进再卖出措施以补足业绩时，则买进所需资金由乙方负责垫付，买入的房屋由乙方自行处理，如转卖则盈亏均由乙方承担。乙方如未能按本条约定买进房屋补足业绩，因此造成的损失由乙方负责赔偿。
六、根据代理合同规定，开发商先期退还之保证金，甲方应在收到该退还之保证金后三个工作日内将其转付给乙方。
七、甲方应将其与开发商所签之代理合同以及甲方向开发商提供的各项文件（包括但不限于项目企划书、价目表、广告方案等）的副本及时提供给乙方。
八、本合同争议事项由双方友好协商解决，若协商不成的，双方均可向厦门市仲裁委员会提起仲裁申请，仲裁裁决对双方均具有约束力。
九、本合同自双方签章后，自甲方与开发商签订代理合同时生效。
十、本协议一式四份，双方各持二份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
合作协议书 篇4
一、工程概况
1、装饰施工地点：
2、住房结构：_______房型_______房_______厅_______套，施工面积_______平方米。
3、装饰施工内容：精装修。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款：_________元人民币。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
（1）
第一次，对预算设计认可签订协议之日。支付_______元订金，
第二次付款时扣除。
（2）
第二次协议签订后开工前支付工程总造价_______%，合计_________元。
（3）
第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_______%，合计_________元。
（4）
第四次竣工验收当天支付工程总造价_______%，合计_________元。
（5）工程保修期________年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的'约定
1、按照《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由________方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
6、工程竣工：乙方应提前_______天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按协议的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式双方如对协议执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交_______人民法院诉讼。
九、其他
1、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
2、本协议一式_______份，甲、乙双方各执_______份，具有同等法律效力。协议附件为本协议的组成部分。甲方（签字）：________年____月____日乙方（签字）：________年____月____日
合作协议书 篇5
甲方：地址：电话：
乙方：地址：电话：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲乙双方本着平等协作、互惠互利、共同发展的原则，经过双方友好协商，达成如下协议：
一、合作事项
1、为维护合作双方的合法权益，经双方协商，共同达成本协议书的全部条款，并能共同守约执行。
2、双方合作的基础：风险共担，利益共用，共同发展。
3、双方合作的目标：长期合作，谋求产品的更大市场占有率。
4、甲乙双方在本协议有效期内，自________年____月____日至________年____月____日，将______系列产品在_____区域内，授权乙方独家代理销售。
二、乙方的.权利及义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、有权确立代____区域内的销售方式。
2、有权在代____区域内进行各种促销活动及广告发布。
3、代____区域内的分销、零售商户及销售、库存状况、客户退货及反馈，须每月定期向甲方以书面形式报告。
4、严格执行甲方的销售政策及价格体系，不得在代____区域外或非价格体系内销售。
5、自觉维护甲方的知识产权及价格体系，不得有损害甲方知识产权及企业形象的作为并协助配合甲方对上述行为进行市场监督，对侵犯甲方权益的行为进行报告及打击。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
6、为甲方保守商业秘密，且任何往来款项需汇至甲方指定账号.没有汇入甲方指定账号的款项，甲方则视为未收款。
7、乙方和甲方确定试销关系以后销售商的渠道由甲方转交给乙方负责后期的经销，在此期间甲方不得重设分销商，影响乙方的销售。
三、代理、经销数量、广告支持
1、代理商、经销商之销售数量要求：各经销商首次提货量在必须在_____台以上，乙方试销期为_____个月，试销期销售额不能低于_____台。
2、如确定代理商需要搞活动的支持，乙方需把相关的资料传给甲方，经过甲方审核并根据实际情况给予乙方广告或推广上的支持。
四、交货与订货
1、交货、订货：由乙方下定单至甲方经甲方确认交货时间，乙方将全部货款汇入甲方指定账号，甲方按期将货物发送至乙方指定的地方。
2、乙方每次订货量运输费用有双方友好协商确定。
3、本协议之营销价格全部为不含税之价格，如代理要求发票，则在代理价格上加收税款。
五、售后服务
1、乙方应至少有一专职人员负责甲方产品的售后服务，并有能力进行简单维修及判定客户申诉、调换货物是否合理。甲方承诺由售出之日起______个月包换，________年内保修，所有保修服务按照保修单处理。
2、乙方在担当甲方产品代理时，有销售与甲方同一类型的产品需与甲方协商。
3、乙方确定为甲方代理，乙方可以拓展自己的销售范围，。并能严格执行甲方公司规定的价格体系，监督其他代理商串货及不执行价格体系销售的行为。
4、甲方在已确立独家代理商区域内，不再确立
第二家代理商。
5、在市场及产品材料价格变化而引致产品调价时，甲方应在
第一时间通知乙方并妥善处理价格体系。
6、甲方保证乙方的权益，对代理商的违约行为：不按价格体系及总代____区域销售等进行惩罚和制止。
7、甲乙双方正常合作期间返修费用，双方各承担一半。如果乙方月销售额低于______元，或由于乙方项目转变造成双方______个月未合作，协议自动失效，甲方将不再承担维修及其他任何费用。
六、违约及终止风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、乙方违约，甲方将视情况，停止供货，终止代理协议等措施，严重损害甲方企业利益及形象、破坏产权等行为，甲方将通过法律手段予与处理。并追究经济损失。
2、双方中任一方终止代理协议，需提前______个月告知对方，并取得对方同意。有关终止代理协议善后工作，双方商议解决。
七、其他
1、本协议一式______份，双方签字后生效。
2、本协议解释权在______方。如有其他未尽事宜，双方协商解决。若发生纠纷，以______方所在地法律机关仲裁为准。
甲方（签字）：________年____月____日
乙方（签字）：________年____月____日
【合作协议书】相关文章：
合作社合作协议书07-13
关于合作社合作的协议书05-23
农村合作社合作协议书11-07
合作干股协议书11-10
合作运营的协议书11-22
合作装修协议书11-09
合伙合作的协议书11-25
项目合作的协议书11-15
公司合作的协议书12-20
合股合作的协议书12-28