工程委托合同

　　在当今不断发展的世界，我们用到合同的地方越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的工程委托合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程委托合同

工程委托合同1

　　工程项目名称：_________研究中心楼和__________________

　　委托人：__________________学院

　　管理人：__________________咨询有限公司

　　签定地点：_________市

　　签订日期：_________年_________月_________日

　　建设工程委托项目管理服务合同

　　委托人_________对外贸易学院与项目管理人_________建科建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托管理人管理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　工程名称：_________研究中心楼和__________________

　　工程地点：__________________

　　工程规模：建筑面积_________平方米

　　二、项目管理服务内容：

　　1、前期管理

　　①办理建设工程规划许可证；

　　②负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证；

　　③配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务；

　　④协助学校进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合学校要求；

　　⑤协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察；

　　⑥项目的其他前期管理工作；

　　2、全过程项目协调

　　①编制项目管理的工作内容和控制方法；

　　②负责投资监理、工程监理的`月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作；

　　③负责协调投资监理工程监理之间的工作；

　　④其他项目管理工作。

　　3、合同管理

　　①负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查；

　　②负责合同之条款费用和付款方式的初步审核；

　　③负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使；

　　④负责合同纠纷的处理；

　　⑤负责与本项目有关的合同管理工作。

　　4、后期管理

　　①负责组织工程竣工验收

　　②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核；

　　③负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理；

　　④负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作；

　　⑤负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交；

　　⑥负责工程项目使用说明书的编制；

　　⑦负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交；

　　⑧其他有关的后期管理工作。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、项目管理建议书（投标书）；

　　2、本合同标准条件；

　　3、本合同专用条件；

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、管理人向委托人承诺：

　　按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。

　　五、委托人向管理人承诺：

　　按照本合同注明的期限、方式、币种，向管理人支付报酬。

　　六、项目管理费用：

　　1、计算依据

　　①根据财政部《基础建设财务管理若干规定》和_________市财政局《_________市地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定；

　　②借鉴浦东新区财政局的浦财城（20xx）11号文《浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定》，计算本项目的管理费。

　　2、建安投资额及管理费费率

　　3、支付方式

　　①合同签订后七天内预付管理费20%；

　　②管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算；

　　③支付时间：按月支付；

　　④委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬和额外工作报酬：（报酬=附加工作日数x_________元/人日）。

　　七、履行本合同发生争议

　　应协商解决，协商不成立的，由工程所在地人民法院管辖。

　　本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。

　　本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

　　委托人：（签章）_________委托人：（签章）_________

　　住所：___________________________住所：___________________________

　　法定代表人：（签章）_________法定代表人：（签章）_________

　　开户银行：___________________________开户银行：___________________________

　　账号：__________________账号：__________________

　　邮编：__________________邮编：__________________

　　电话：__________________电话：__________________

　　本合同签订于_________年_________月_________日

工程委托合同2

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：____（以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（币）50,0000元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；

　　3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

　　3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款；

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的`千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地____管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

　　甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____

　　法定代表人（签章）：____法定代表人（签章）：____

　　委托代理人（签章）：____委托代理人（签章）：____

　　单位地址：____单位地址：____

　　账号：____账号：____

　　合同签订时间：____合同签订时间：____

工程委托合同3

　　委托方：(以下简称甲方)

　　服务方： (以下简称乙方)

　　项目名称：

　　根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地址：建设单位项目负责人：联系方式：

　　施工单位：施工单位项目负责人：联系方式：

　　监理单位：项目总监：联系方式：

　　建设(监理)单位见证员：联系方式：送样员：联系方式：

　　二、检测项目

　　根据省建设厅认证颁发的`资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。

　　三、检测收费

　　根据云发改价格(20xx)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。

　　四、付费方式

　　检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。

　　五、双方权利、义务

　　(一)甲方义务：

　　1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2.根据付款条件支付相应检测费用。

　　(二)甲方权利：

　　1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

　　2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　(三)乙方义务：

　　1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。

　　2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。

　　4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

　　6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。

　　(四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。

　　七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程委托合同4

　　委托人(全称)：____________监理人(全称)：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　委托人委托监理人服务的工程概况如下：

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程规模：

　　4.工程总投资：

　　二、词语限定

　　本合同的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。

　　三、合同文件组成

　　下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.协议书；

　　2.中标函或；

　　3.监理投标函；

　　4.通用条件；

　　5.专用条件；

　　6.附录，即：

　　附录A——服务范围和内容；

　　附录B——委托人提供的人员、设备和设施；附录C——收费金额和支付。

　　7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、双方承诺

　　1.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的服务。

　　2.委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的`监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。

　　五、服务期限

　　本合同附录A中约定的服务自____年____月____日开始，至____年____月____日完成。

　　六、合同的订立及生效

　　合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定后生效。

　　本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

　　委托人：____________(签章)委托人：____________(签章)地址：____________地址：____________

　　法定代表人：____________(签章)法定代表人：____________(签章)开户银行：____________帐号：____________邮编：____________电话：____________

　　开户银行：____________帐号：____________邮编：____________电话：____________

工程委托合同5

　　工程名称：_______

　　委托方（甲方）：______

　　代理方（乙方）：______

　　合同签订日期：______

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，（以下简称委托人）与（以下简称代理人）就工程的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：

　　2、工程项目审批文件：

　　3、资金来源：

　　4、工程规模：

　　5、结构形式：

　　6、总投资额：

　　二、委托范围

　　1、委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容）：□勘察设计，具体包括：

　　施工，具体包括：____

　　监理，具体包括：_____

　　设备，具体包括：____

　　材料，具体包括：___

　　2、委托代理范围内单项合同估算价：___

　　3、委托代理的事项（有委托的在□中打√）：___

　　代拟发包方案；

　　发布招标公告（发出投标邀请书）；

　　编制资格预审文件；

　　组织接收投标申请人报名；

　　审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

　　编制招标文件；

　　编制工程量清单；

　　编制工程标底；

　　组织现场踏勘和答疑；

　　组织开标、评标；

　　草拟工程合同；

　　编制招投标情况书面报告；

　　与发包有关的其它事宜：

　　三、委托人权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。

　　5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

　　四、委托人义务

　　1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等）。

　　3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在1日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的作为委托人的代表，配合代理人工作。

　　5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

　　8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。

　　9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得让代理人报销应由个人支付的费用。

　　10、委托人应当完成的其它工作：

　　五、代理人的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

　　4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

　　六、代理人义务

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的.有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

　　7、代理人成立招标代理项目组，并任命为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。

　　8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；

　　七、代理费

　　1、根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：中标人按国家发改委计价格[20xx]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的收费标准，向招标代理机构支付中标服务费。

　　2、招标代理服务费的支付，采用以下方式。

　　（1）由委托人支付。

　　（2）与投标人约定，由中标人支付。

　　采用第（2）种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须写明，并包含在投标报价中。

　　3、支付招标代理服务费的时间：领取中标通知书前一次付清。

　　八、时间要求

　　1、代理工作开始时间：__年__月__日

　　2、代理工作完成时间：__年___月__日

　　非代理方原因造成的时间延误，结束时间相应延长；代理结束以完时间为准。

　　九、争议解决

　　1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　4、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，双方可以协商解决争议或向工程所在地的人民法院起诉。

　　十、合同文本

　　双方约定合同一式3份，双方各执1份，报招投标监督机构1份。

　　委托人（公章）：_____ 被委托人（公章）：____

　　法定代表人（签章）：____ 法定代表人（签章）：___

　　开户：______ 开户：_____

　　帐号：_____ 帐号：_____

　　电话：______ 电话：_____

　　签订日期：___年____月____日签订日期：___年____月____日

工程委托合同6

　　委托单位名称(甲方)：

　　咨询单位名称(乙方)：

　　甲方兹有XX大酒店工程委托乙方XX公司，为明确双方权利、义务，特议定如下条款，以资共同遵守。

　　一、委托的范围及技术要求：

　　1、范围：

　　(1)土建二次结构工程

　　(2)室内装饰装修工程

　　(3)室外装饰装修工程

　　(4)水、暖、电、通风、空调设备安装工程

　　(5)维修工程

　　(6)附属工程(园林绿化、市政、景观等)

　　2、技术要求：全过程造价咨询服务

　　3、负责施工单位对甲方的结算工作，不负责与纪检委的结算工作。

　　二、甲方承担的义务和责任：

　　1、负责提供下列资料：

　　(1)相关图纸和设计变更通知等文件(安装工程图纸按比例出图);

　　(2)隐蔽记录和有关技术经济鉴证;

　　(3)预(结)算书(含工程量计算式);

　　(4)招标书及招标答疑;

　　(5)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);

　　(6)施工日志、施工组织设计或施工方案。

　　2、负责与有关方面的联系和协调。

　　3、配合进行现场勘察。

　　4、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。

　　三、乙方承担的义务和责任：

　　1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。

　　2、对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。

　　3、负责与有关各方进行联系、核对和解释。

　　4、保守机密，不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。

　　5、不得遗失甲方认为必须返还的资料。

　　6、在约定的时间内完成任务，按合同规定收取咨询服务费。

　　7、不得收取各施工单位的任何形式下的礼金。

　　四、合同实施期限：乙方负责在X年X月X日以前的现场跟踪咨询业务。

　　五、收费标准及结算方式：

　　1、收费标准：按工程总造价的2 ‰(不含税)计取咨询服务费，乙方负责在X年X月X日以前的现场跟踪咨询业务。如因甲方的施工工期顺延，增加2万元/月(不含税)的'咨询服务费。

　　2、支付方式：每月5日前甲方向乙方支付3万元的咨询服务费，余款于X年X月X日前结清。

　　六、技术成果的分享：按节约投资额或核减结算值，甲方得XXXX%，乙方得XXXX%，并由甲方结算对一并付给乙方。

　　七、违约责任：因违约所造成的一切损失由违约方负责。

　　八、争议的解决办法：本合同发生争议，双方协商解决。

　　九、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，本合同自X年X月X日起生效，至合同内容履行完毕，款项付清之日终止。

　　十、其他需要说明的事项：

　　十一、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　委托方法人代表(或委托代理人)：(签字)

　　地址：

　　受委托方法人代表(或委托代理人)：(签字)

　　地址：

　　合同签订时间：X年X月X日

工程委托合同7

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商，达成共识，订立本协议，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　项目名称：工程地点：工程内容：资金来源：工程面积：

　　二、工程承包范围及承包方式

　　承包范围：施工图纸范围内的全部项目工程。

　　承包方式：包工、包料、保质量、工期、安全生产、文明施工。

　　三、合同工期

　　双方约定：本工程开工日期为年月日，竣工日期为年月日，有效工期为 600 天。施工合同补充协议

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　五、结算方式、付款方式

　　1、结算方式

　　(1)本工程与其全部变更签证结算时定额套用宁夏回族自治区建设工程造价计价依据：《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《建设工程费用定额》，其他费用按国家及自治区有关文件规定执行。材料价差按施工期间宁夏造价管理站颁发的《宁夏建材》信息文件分期进行划价调整，材差文件中未列材料(或暂定价部分)价格按发包人和承包人认可的实际价格调整。

　　(2)工程取费标准：该项目工程类别按定额站核定为准，企业类别按本施工企业类别计取。

　　(3)项目工程90%用现金结算工程款，房屋抵顶不超过工程造价的10%。

　　(4)甲方应在工程竣工之日起60个工作日内完成工程结算，否则视为认可乙方所做的单方结算，相关各方审定签字之日气1个月之内支付到工程结算款的95%，留5%做为工程保修金，保修期满一次性付清。

　　(5)甲方切除项目：土方、护坡、降水、电梯、消防、通风、空调及制冷机组。

　　2、付款方式

　　(1)本工程款的支付形式：现金及房屋抵顶付款共计95%(工程保修费5%，工程保修期满一次性付清)。

　　(2)承包人签订施工协议后，发包人开始土方开挖三日内，承包人向发包人交纳工程质量保证金300万元。质量保证金到甲方指定账户

　　后，甲方向乙方以书面形式告知进场搭建临时设施及施工前的准备工作。若不按约定时间交纳质量保证金，视为违约，本协议自行解除。

　　(3)工程付款结点：第一结点地下钢筋混凝土结构施工到±0.000后支付至已完成工程形象进度的70%;第十层、第十八层钢筋砼结构施工完毕支付至已完工程形象进度结算价款的70%;装饰装修工程按月进度的70%支付工程款;多层主体封顶，按月进度款的70%支付。工程达到竣工验收合格后，在办理竣工验收备案各类手续之前，甲方将工程款支付到已完工程量的90%。

　　(4)付款形式：主体封顶后按月进度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申请书交监理和甲方代表审批后，发包人于次月8日前支付工程形象进度款的.70%，拨付工程款时，承包人需提供农民工工资发放表。

　　(5) 年度能达到三个月施工期的，地下室必须到±0.000，发包人因工期时间不足，致使乙方年度不足三个月施工期限的，甲方应付给乙方70%形象进度款，若付款不到位时，甲方按年息10%向乙方支付违约金。

　　(6)乙方停工放人时，涉及农民工工资问题，甲乙双方协商解决。

　　(7)工程竣工结算完，甲方不能按合同要求按时按比例支付工程款时，甲方应承担由此给乙方造成的一切经济、法律诉讼等损失，并按年息10%支付违约金。

　　六、其他约定

　　1、工程质量必须达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质

　　量检验评定标准为依据。经建设方、监理方、甲方认可;因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担全部责任及经济损失。

　　2、在施工过程中，乙方所发生的一切债权债务由乙方自行承担。乙方应将甲方支付工程款优先发放农民工工资，不得拖欠。

　　3、乙方不能将本工程转包、倒卖。一经发现，乙方无条件退出，协议终止，所造成的损失及法律责任均由乙方承担。

　　4、乙方在施工期间，出现安全、质量事故等全部自己解决。造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　5、文明施工，现场维护由乙方负责。

　　七、约定条款

　　1、乙方进入施工现场完成相应的工作量后，用于本项目的钢材、商品混凝土由甲方提供担保。

　　2、协议中的抵房达到预售条件时，根据乙方需求(住宅房或商业房)，甲、乙双方签订抵房协议书，按挂牌价每平米降低100元抵顶工程款。

　　3、施工许可证办理后进行工程备案，订立工程合同，建设工程合同的各项条款均以本协议为准，办理工程备案发生的费用各自承担相应的费用。

　　4、协议第五条第二款第二节中交纳的质量保证金，按照协议第三条约定的进场时间未能进场施工，予以返还。乙方等待甲方项目启动另行进场。若甲方另行发包给其他施工单位，应视为合同欺诈。

　　5、乙方承接的项目工程分项工程分包，条件价位同等时，优先安排

　　使用甲方推荐的分包队伍。

　　6、质量保证金的退付：工程施工至主体封顶退50%，装饰工程完成，竣工验收合格后退50%。

　　八、争议的解决

　　协议履行过程中发生的争议，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　九、协议生效、分数

　　本协议甲乙方双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章，按合同第五条2.2条之约定质量保证金到甲方指定账号后生效。本协议一式捌份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。

　　甲方开户银行：

　　甲方账号：

　　甲方：乙方:

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：年月日

工程委托合同8

　　合同编号：

　　委托方：

　　受托方：

　　一、委托方委托工程造价咨询单位的工程概况如下

　　工程名称：XXX项目。

　　工程地点：。

　　建设单位：。

　　咨询业务内容：

　　1、设计阶段概算；

　　2、编制施工图预算或工程量清单，标底，投标报价；

　　3、向委托人提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。

　　二、双方约定的由委托方提供的工程造价资料及提供时间

　　于 20xx 年 4月 28 日前交付以下资料；

　　1、本工程的施工结构图纸；

　　2、本工程的招标文件；

　　三、工程造价咨询单位根据委托方提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务，于 20xx年 4 月 30 日之前向委托方交付咨询成果报告。

　　四、双方约定的收费标准

　　本工程的咨询费用按￥1000.00 元收取。

　　五、工程造价咨询单位的`义务

　　1、在履行本协议期限内，帮助委托方实现预定工程造价咨询目标，公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规，努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。

　　2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和委托方书面授权之人联系，未经授权人允许，不得和除委托方单位之外的任何人透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定，委托方将追究由此造成的损失并追究其法律责任。

　　六、委托方的义务

　　1、委托方应当在双方规定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若委托方提交资料延期，则工程造价咨询单位咨询工期顺延。委托方对提交资料的真实、合法、完整性负责。

　　2、在履行协议期限内，委托方授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。

　　七、工程造价咨询单位的责任

　　工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向委托方提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案，以便查证。

　　八、委托方的责任

　　委托方应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容。

　　九、争议和仲裁

　　本协议在执行中如发生争议时，双方应当及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十、其它约定事项

　　十一、本协议书正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。双方签字盖章后生效。

　　委托方：（签章）受托方：（签章）

　　法定代表人或委法定代表人或委

　　托代理人：（签字）托代理人：（签字）

　　签订日期：签订日期：

工程委托合同9

　　委托方(甲方)：代管方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他、有关法律、行政法规，为保证投资建设项目的顺利实施，充分发挥投资效益，严格控制投资概算，经委托方与代管方双方协商同意，签订本合同。

　　一、项目概况

　　20_年实施的具体项目：

　　二、项目管理节点目标

　　(1)委托方完成的主要节点

　　完成前期主要关键节点

　　1、20_年2月28日前完成项目产品定位决策，立项、土地、规划方案的报建报批等有关前期手续办理。

　　2、20_年月20日前完成工程施工招投标，合同签订并获

　　得项目施工许可证。

　　(2)代管方完成主要节点

　　20_年2月20日完成规划方案上报委托方认可确定

　　20_年3月28日完成施工图设计报委托方审图

　　20_年3月15日完成施工单位进场

　　20_年3月15日—5月15日演艺中心基础达到20_年5月16日—8月31日主体建设封顶

　　20_年9月1日—10月31日室内外土建装修达到竣工条件

　　20_年11月— 室内通暖进入室内精装

　　20_年2月28日— 精装完成

　　三、 20_年投资计划

　　合计 6500万元

　　注明：

　　一、以上资金计划不含以下内容：

　　1、室内精装及设备

　　2、室外管网系统

　　3、室外项目

　　二、以上资金必须保障按月及时到位。

　　三、精装及设备资金由委托方自行计划安排。

　　第二章委托管理工作范围及内容

　　一、项目的策划及论证

　　乙方配合甲方进行项目的功能策划与论证，在甲方进行的工作基础上，从项目整体规划分期开发的原则出发，并准备有关资料做好规划方案及申办项目的规划意见书。

　　二、项目建筑设计方案的招标

　　乙方配合完成以甲方批准的功能需求报告为依据，进行项目整体建筑设计方案的招标，协助甲方选定其中优秀的方案，并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批，进而协助甲方与中标(中选)的设计方签订工程设计承包合同。

　　三、办理开发建设的政府手续

　　甲方委托乙方于该项目开发前期及工程建设期间，在各项工作现状的基础上，配合甲方继续进行政府规定的立项、规划、土地、建设、市政公用、街道和其它政府主管部门的各项手续，组织协调有关工作。

　　四、工程协调及监理工作

　　甲方委托乙方负责监督、控制、协调、管理设计、施工、监理等方面的工作，负责解决和协调工作中的问题，确保进度、技术方案、质量、安全、成本等计划的全面实现。

　　五、进度计划管理

　　乙方负责该项目施工进度计划的制定，包括编拟调整项目开发建设进度总控制计划，并报业主核准后生效，乙方应督促、协助参加项目建设的各单位按照上述总控制计划的要求，编制各自的工作计划，使之相互协调，并检查各项进度计划执行情况。

　　六、工程质量管理

　　甲方委托乙方制订项目的质量目标和工作体系，在甲方已对项目的.质量要求作出充分的定义，设计单位已作出设计后，编制质量实施计划，报甲方审批。并按照批准的质量控制计划对项目质量管理实施监督、控制。

　　七、合同管理

　　乙方应在对工程内容和设计文件进行深入分析和研究的基础上，向业主提出工程分项承包范围划分的建议，编拟项目合同报送业主审批。合同的制定应保证：设计与施工充分搭接;明确各承包商之间的工作范围;有利于各分包商之间进行协调。各类合同签订后由甲方存档。

　　八、组织招标工作

　　在项目进度总控制计划获得甲方批准的基础上，乙方负责配合

　　九、采购管理

　　乙方配合甲方完成该项目重要材料及设备的选型及管理工作。乙方须根据项目功能的要求和工程建设进度情况，进行该项目所需材料及设备的市场调研、选型和厂商洽谈工作，并编写详细的采购计划和能价格比较报告，报经甲方核准后，起草供货合同报甲方审批后，负责监督并管理的供货合同的执行,负责按合同验收材料和设备，并代表甲方与厂商落实安装、调试、保修事宜。

　　十、工程造价管理

　　乙方负责该项目的工程造价管理工作。在工程实施中负责组织各类各项工程标底的编制，进行标底的审查，负责按时完成该项目各阶段、各分项工程施工的概算及其审查工作，包括办理各种设计变更、现场施工技术措施与经济洽商。该项目竣工后的一年内，应完成经各单位确认的该项目的竣工结算报告，并提交甲方，如项目分期竣工交付，则应分别按期完成并提报。

　　十一、工程验收

　　乙方配合甲方进行工程竣工、政府质检部门验收、各项市政工程与该项目的接口工作，配合甲方办理涉及验收的全部手续，并有责任维护甲方经济利益和法律权益。在该项目在质量监督部门正常备案，以及该项目全部市政工程完工接用后，乙方可以不再保留进驻现场的

　　十二、档案管理

　　乙方配合甲方主持该项目开发建设工程档案的管理及竣工资料的报备工作，乙方保证在该项目验收合格时，应有系统完善的、分类合理的全套开发及建设工程档案(原件)，并移交甲方。

　　十三、财务管理

　　1、在该项目建设期间，乙方提供每月的资金使用计划报甲方审批，甲方及时筹备资金，按时支付。

　　2、该项目工程建设及开发所涉及的合同款项和其他款项，甲方委托乙方按时编制详尽的款项支付审核表，报经甲方批准，由甲方按相关合同规定或计划直接支付。

　　第三章项目管理机构及基本运作方式

　　一、专职管理机构及组成人员

　　乙方接受甲方委托后，甲方应立即成立专职的管理机构“达坂城西部歌城小镇项目管理”部，甲方选派项目部经理一名及相关管理人员，甲方全权负责评价该机构以及全部组成人员的工作表现及工作业绩;乙方选派项目部副经理一名及相关专业工程师。

　　二、会议制度和月报

　　该项目的委托管理工作，应遵循“公开、交流、信任”的原则。为保证该项目的有效落实，乙方应定期编制月/周工作计划，坚持工作例会和专题会议制度。有关专题的会议纪要及例会研究的月/周工

　　四、合同的签署

　　在甲方委托乙方的管理工作范围内，凡属该项目对外合同以及对内合同的修改、补充协议均由甲方审核签订，甲方委托乙方的只是合同的起草、合同的执行以及合同的管理工作。

　　第四章双方责任和义务

　　一、甲方责任和义务

　　1、确定整个项目的产品定位及投资决策;

　　2、负责项目建设全过程管理并组建管理团队;

　　3、牵头组织项目规划、设计方案审批施工图设计及审图等;

　　4、牵头办理项目所有前期手续(如：土地取得规划审批、开工许可审批、绿色通道等);

　　5、负责项目建设的资金管理并按照项目进度拨付项目资金;

　　6、负责组织整个项目的主要材料设备采购管理、招投标及合同签订;

　　7、牵头项目的工程验收手续并协调相关职能部门;

　　8、牵头工程竣工决算的定案;

　　9、负责现场树木移植，施工用水、用电的协调;

　　10、对乙方提出工作目标、任务和工作要求;

　　11、提供为进行本合同规定工作所需的各类资料和信息;

　　二、乙方责任和义务

　　1、负责实施业主方委托的项目施工管理，交付完整合格产品

　　2、负责项目规划设计、方案、施工图设计;

　　3、配合业主做好工程验收手续办理;

　　4、配合业主方财务提交工程款支付审核表;

　　5、工程预决算管理;

　　6、配合业主方对外合同的谈判、招投标、合同签订;

　　7、配合业主做好项目竣工资料的报备

　　第五章管理费用

　　一、委托管理费

　　乙方受托进行该项目开发及工程管理的取费按照项目施工总造价的3% 计取(以下简称管理费总额)，管理费总额暂定为 195万元整。甲、乙双方同意，在管理费结算时，管理费总额大于以上暂定价时，按时结算;管理费总额小于以上暂定价时，按以上管理费总额暂定价进行管理费的结算。该项目费用主要用于工程管理中人员工资，办公费用，差旅等费用及奖励基金。

　　二、管理费支付办法

　　双方同意，支付方式按照每月审核完成的施工产值3%支付。

　　第六章合同生效、违约责任

　　一、本合同自签订之日起生效。

　　二、由于委托方的原因致使项目管理工作发生延误、代管方应将此情况与可能产生的影响及时通知委托方，委托方应采取相应的措施。由于委托方未采取相应措施，代管方可继续暂停执行全部或部分项目管理业务，直至提出解除合同。委托方承担违约责任。

　　三、甲方未能按照双方达成主要关键节点完成前期手续，造成的工期延误，由甲方按实际情况给予顺延;

　　四、甲方未能按照计划拨付项目建设资金，造成工期延误及停工，由甲方承担违约责任及相关费用;

　　五、乙方未能按计划配合甲方完成规划设计方案及施工图设计，造成主要关键节点延误，由乙方承担责任及相关费用;

　　六、乙方未能按计划工期完成工程进度，由乙方承担责任。

　　七、代管方与委托方办理完成项目移交手续，工程决算，代管方收到项目管理报酬尾款后，本合同即终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程委托合同10

　　xx建设工程招标代理委托合同

　　甲方(全称):

　　乙方(全称):

　　为规范建设工程招标代理委托行为,明确建设单位和代理机构的责任,根据<<中华人民共和国合同法>>﹑<<中华人民共和国招标投标法>>及有关法律﹑法规和规章的规定,就委托人代理人代理工程(勘察/设计/监理/施工/其他)招标事宜,经双方共同协商,于xxxx年xx 月xx 日,特签订以下合同条款共同遵守.

　　第一条工程建设项目概况

　　1﹑项目名称 2﹑建设地点: 浔阳区金鸡坡 3﹑工程规模: 总工程规模：占地面积约200亩。建筑面积约11万㎡。分期实施。 4﹑单向合同估算价: 5﹑结构及层次:

　　第二条招标

　　1﹑招标方式:

　　2﹑招标范围: 施工图纸以内的土建、水电安装工程项目

　　第三条招标代理合同天数

　　1﹑开始时间: 2﹑完成时间: 3﹑合同完成总日历天数天.

　　第四条甲方委托乙方代理业务范围按项内容

　　一﹑确认请在标题前打√反之打×.

　　1. 提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件;

　　2. 申报及填写有关的招标资料及表格;

　　3. 起草招标公告或邀请书;

　　4. 对投标人进行资格预审;

　　5. 入围投标单位的确定;

　　6. 编制招标文件及备案;

　　7. 招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜;

　　8. 组织踏勘现场和答疑会,并将答疑会内容形成书面文字解答送给各投标单位;

　　9. 编制标底;

　　10. 编制工程量清单;

　　11. 组织开标﹑评标﹑协助定标;

　　12. 编制评标报告;

　　13. 办理招标投标全过程的备案手续(含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告);

　　14. 协助招标人与中标人签订合同;

　　15. 协助招标人调查,了解有关招标活动的投诉,处理纠纷工作;

　　16. 其他委托内容

　　第五条甲方的权利﹑义务和责任

　　一.甲方的权利

　　1. 对委托项目的程序有知情权;

　　2. 对拟发出的招标文件有审阅权;

　　3. 要求代理人提供一套完全的招标档案,其中在代理过程中形成的资料为原始资料;

　　4. 收回在实施委托业务过程中借给乙方的全部资料;

　　5. 有权要求乙方不按法律﹑法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员;

　　二.甲方的义务和责任

　　1. 遵守招标活动的的有关法律﹑法规和章程;

　　2. 及时完整的提供项目施工图纸﹑招标人的招标要求﹑期望及其他有关招标资料;

　　3. 招标人应按合同,规定配合招标代理机构开展代理业务,对代理机构编制的'招标文件﹑资格预审﹑有关技

　　术资料及填写的有关招标表格等按要求审查后盖章.

　　同时将盖章审查后的有关文件﹑表格及有关技术资料及时送招标监督机构备案(可委托招标代理机构进行).审定招标程序及对有关招标过程中的一切合法行为和活动予以认可;

　　4. 参与委托业务实施过程中的相关协调﹑审查﹑监督工作;

　　5. 按合同支付招标代理费﹑标底﹑工程量清单的编制费;

　　6. 接受招标投标监督部门依法实施的监督指导;

　　7. 招标人对应保密内容负有保密职责,不得泄密.

　　第六条乙方的权利﹑义务和职责

　　一.乙方的权利

　　1. 有权要求招标人对代理工作提供必要的协助;

　　2. 在有关法律法规和规章规定的范围内,依据本合同代理内容,开展代理服务工作;

　　3. 按合同收取招标代理费和标底﹑工程量清单编制费

　　二.乙方的义务和责任

　　1. 遵守招标活动有关法律﹑法规和规章,保证代理及招标过程的真实﹑合法﹑规范﹑有效,并在其资格规定范围内依法从事招标代理业务;

　　2. 招标代理机构应当在招标人委托的范围内依法开展代理活动.招标投标活动中形成的有关文件,应当在发出前告知委托人.

　　3. 完成本合同第四条约定的招标代理工作;

　　4. 遵守职业道德规范,对代理事项保密;

　　5. 接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导;

　　6. 向委托人提供一套由代理人经办的全部招标工作资料,由委托人存档;

　　7. 负责本次工程招标代理业务的责任人 (签字).电话 .

　　8. 不得将本合同代理服务转让第三方;

　　9. 由于招标代理机构在代理过程中的违法违规，造成代理人工作严重失误或泄漏标底及其他保密内容，使招

　　标人收到重大损失的，招标人可依法扣减代理费用，

　　对造成的经济损失有权依法提出责任赔偿;

　　10. 依法应承担的其他义务。

　　第七条费用的约定及标准

　　招标代理费、标底编制费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知，计价格【20xx】1980号或按《关于颁布工程造价咨询服务收费项目与标准的通知》赣价房字【20xx】1号的规定由甲、乙双方在合同中约定。收费标准按办法附件规定执行，上下浮动幅度不超过20%.

工程委托合同11

　　第一章合同双方

　　1.1委托方：________（以下简称“甲方”）

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：________

　　1.2受托方：________

　　地址：________

　　电话：________

　　传真：________

　　1.3甲方是公安部直属综合性研究所，是国内警用装备最大的科研生产基地，并为全国公安及社会公共安全防范部门提供器材与技术服务。

　　乙方是具有建设项目全过程管理能力的工程咨询企业。

　　甲方拟在自

　　第二章委托管理工作范围及内容

　　2.1项目的功能策划及论证

　　甲方委托乙方配合进行项目的功能策划与论证，在甲方进行的工作的基础上，从项目整体规划分期开发的原则出发，并准备有关资料申领项目的规划意见书，必要时，申请调整项目的控制性详规条件，并办理所需手续。

　　2.2项目建筑设计方案的招标（征集）

　　甲方委托乙方以经甲方批准的功能需求报告为依据，进行项目整体建筑设计方案的招标或征集，侧重于一期开发项目建筑设计方案的需求协助甲方选定其中优秀的方案，并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批，进而协助甲方与中标（中选）的设计方签订工程设计承包合同。

　　2.3办理开发建设的政府手续

　　甲方委托乙方于该项目开发前期及工程建设期间，在各项工作现状的基础上，负责或配合甲方继续进行政府规定的立项、规划、土地、建设、市政公用、街道和其它政府主管部门的各项手续，组织协调有关工作。上述手续于工作包括但不限于项目建议书与可行性研究报告的编制与报批，办理建设经济适用住房所需手续，建设用地规划许可证、国有土地使用证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋产权及租赁许可证、组织建设用地的评估并协调签订国有土地使用合同；组织消防、人防、园林、交通及节水的报批；办理市政各口（包括雨污水、供水、供电、天然气、电信、道路、绿化、环卫环保）方案的咨询与审批，办理市政工程规划许可证、施工许可证及验收接用手续。

　　乙方的工作应无损于该项目手续方面已取得的成果，保证手续符合法律法规和政策的要求，保证在办理和协调各项手续的过程中不耽搁该项目进度、技术、质量、成本计划的实现，并尽可能保证甲方对规划和建设的其它要求。

　　乙方无权以办理责任范围内的手续遇到困难为由，延误或中止本合同的执行。

　　2.4处理与项目周边单位的关系

　　乙方管理该项目期间，应在充分了解和接受该项目与周边相邻单位关系现状的基础上，从维护甲方的利益出发，维持或改善与周边单位的关系，包括但不限于与地方政府就该项目工程实施形成的管辖关系，施工扰民与民扰施工的关系等。

　　2.5工程协调及监理工作

　　甲方委托乙方负责监督、控制、协调、管理设计、施工、监理三方的工作的工作，负责解决和协调工作中的任何问题，确保进度、技术方案、质量、安全、成本等计划的全面实现。

　　2.5.1对监理方的管理

　　甲方委托乙方承担该工程的施工监理工作，监理取费安工程总造价________的计取。为办理有关政府备案手续，甲方与乙方将在该项目领取建设工程规划许可证后的5日内另行签订监理委托合同，作为本合同的从合同，构成主从合同关系。

　　2.5.2对设计方的管理

　　乙方在该项目中代表甲方负责对设计方的管理工作。甲方要求乙方编制各类设计承包合同和设计任务书，制定设计总承包与设计分包的框架，在公正议标的前提下，推荐建安工程的设计分包人及各市政工程的设计人，监督并管理设计单位在项目建设期间履行其合同义务。乙方应对设计方重大的设计方案通过经济技术论证进行审定。乙方对甲方与设计方之间的合同，在符合甲方利益和要求的基础上，经甲方书面认可后，具有调整处置权，有权向设计方就有关技术和设计问题提出任务变更和新的工作要求。甲方还应负责建安工程设计与市政工程设计之间的协调。

　　2.5.3对施工方的管理

　　甲方委托乙方进行该项目建安工程与市政工程施工的管理工作。甲方要求乙方代表甲方制定该项目的建安工程与市政工程的施工总承包和分包的框架，编制施工总承包及各专业分包工程的招标文件，经甲方批准，代表甲方组织招标和评标工作，提出书面评标报告，客观公正地推荐施工总承包单位和专业分包单位。甲方要求乙方代表甲方负责各项施工合同的制定和执行，在该目建设和保修期间－＝并管理施工单位履行其合同义务。乙方应负责建安与市政工程各承包商之间的关系的协调。乙方具有对项目施工进度总控制计划、施工组织设计和技术方案的审定权，有权批准发布关于局部工程的开工令、停工令、复工令以及工程款支付的审定权等，以上各项权利的使用，必须约定程序通知甲方。乙方在批准发布全部工程的开工令、停工令、复工令时，须事先报经甲方批准。

　　2.6进度计划管理

　　乙方负责该项目施工进度计划的制定，包括编拟并适时调整项目开发建设进度总控制计划，并在此计划的基础上，建立两套计划系统，即约定业主与管理公司工作关系的月／周计划系统，及约定各参加建设单位工作行为的现场施工的三级计划系统。上述项目开发建设进度总控制计划应涵盖自项目立项直至竣工验收的全过程，包括在这一过程中所需进行的全部主要工作内容的原则性安排，不论这些工作是由管理公司自行完成，由其它单位在管理公司的协调下完成或由业主完成，总控制计划由管理公司编制，并报业主核准后生效，乙方应督促、协助参加项目建设的各单位按照上述总控制计划的要求，编制各自的工作计划，使之相互协调，构成三级计划系统，并检查各类进度计划执行情况，监督并通知有关单位采取措施赶上计划进度要求。

　　2.7合同管理

　　乙方应在对工程内容和设计文件进行深入分析和研究的基础上，向业主提出工程分项承包范围划分的建议，编拟项目合同网络图报送业主审批。合同网络图的.制定应保证：设计与施工充分搭接；明确各承包商之间的工作范围；有利于各分包商之间进行协调；项目的所有权已包括在相应的承包合同中；发生法律纠纷的可能性最小。

　　在拟编项目合同网络图后，乙方应建议甲方确定采用国内或国际招标、国内或国际采购，明确总包与分包、供货商的合同关系及分包商、供应商之间的合同关系，制定各级各类合同的谈判原则与策略，确定合同基本条件并编写详尽的合同条款。

　　2.8组织招标工作

　　在合同网络图与项目进度总控制计划获得甲方批准的基础上，乙方负责各类建安与市政工程的招投标工作，包括制定招标工作程序、编制招标文件，推荐投标单位并做资格预审，组织回标、开标、答辩、现场考察、编写评标报告、协助业主完成决标。

　　2.9采购管理

　　甲方委托乙方代表甲方负责该项目重要材料及设备的选型及管理工作。乙方须根据项目功能的要求和工程建设进度情况，进行该项目所需材料及设备的市场调研、选型和厂商洽谈工作，并编写详细的采购计划和能价格比较报告，报经甲方核准后，代表甲方起草供货合同；待供货合同签订后，负责监督并管理的供货合同的执行,负责按合同验收材料和设备，并代表甲方与厂商落实安装、调试、保修事宜。

　　2.10工程造价管理

　　乙方负责该项目的工程造价管理工作。乙方应在签署本项目管理合同后3个月内编制控制工程造价的原则办法并向业主报备。并在项目合同网络图和项目进度总控制计划或甲方批准后，依据项目可行性研究报告中的投资估算，及时编制项目项目投资总控制计划。乙方还应在工程实施中负责组织各类各项工程标底的编制，进行标底的审查，负责按时完成该项目各阶段、各分项工程施工的概算及其审查工作，包括办理各种设计变更、现场施工技术措施与经济洽商。该项目竣工后的一年内，应完成经各单位确认的该项目的竣工结算报告，并提交甲方，如项目分期竣工交付，则应分别按期完成并提报。乙方应负责与甲方审计公司进行必要的联系和沟通工作。

　　2.11工程验收

　　乙方代表甲方进行工程竣工、政府质检部门验收、各项市政工程与该项目的接口工作，办理涉及验收的全部手续，并有责任维护甲方经济利益和法律权益。在该项目建安工程的四方验收在北京质量监督部门正常备案，以及该项目全部市政工程完工接用后，乙方可以不再保留进驻现场的管理机构人员。

　　2.12档案管理

　　甲方委托乙方主持该项目开发建设工程档案的管理工作，乙方保证在该项目验收合格时，应有系统完善的、分类合理的全套开发及建设工程档案（原件），并移交甲方。在该项目工程建设期间凡因工作需要调用上述档案（原件）时，应向乙方办理完备的借用手续（借用目的、责任人、借用责任、归还日期等）；档案原件发生任何遗失、涂改、破损、泄密等，应由乙方承担完全责任。

　　2.13租售配合

　　如甲方需要对该项目进行市场推广和房屋租售，乙方应根据甲方确定的销售方案要求，保证按时按质予以配合逐项落实，同时乙方应向该项目的潜在客户提供涉及销售的工程咨询服务。

　　2.14财务管理及税务顾问工作

　　在该项目建设期间，如甲方需要，乙方协助甲方编制项目管理所需的各种财务报表，包括但不限于项目资金计划、筹资及成本支出表、现金流量表、项目投资估算表等的服务。

　　2.15配合项目移交物业管理或运营

　　乙方协助甲方进行物业管理或项目运营工作的策划，如甲方需要，营应组织物业管理公司的招投标，协助甲方决标，并对物业管理公司或项目运营公司及时介入项目的验收、移交、与接用工作做出安排。

　　2.16工程保险

　　乙方负责该项目的工程保险事宜的办理，应组织编制项目的工程保险计划，推荐采用适当的保险险种与险别，主持与保险公司及（或）保险经纪人的洽谈，及时合理的安排保险费的分期支付。在发生风险事件时，组织好现场施救、记录，按时通知保险公司或保险经纪人到现场勘察损失情况，填制索赔文件理赔。在工程竣工前后，与业主协调工程保险与此后的财产保险的衔接，确保业主的财产免招损失。

　　2.17工程保修

　　负责涉及项目保修的各类合同、文件、资料整理成册，逐次移交业主或指定单位。在该项目物业管理单位实际接手物业管理工作之前，负责监督该项目相应工程的各施工、供货安装等单位有效的履行各自的工程保修责任。在项目工程实际控制权移交物业管理单位后，管理公司有义务配合进行有关工作关系的协调。

　　2.18工程质量管理甲方委托乙方制订项目的质量目标和工作体系，组织参与项目建设的各个单位建立相应的工作体系和工作制度，使之相互协调并监督执行，在甲方已对项目的质量要求作出充分的定义，设计单位已作出初步设计后，编制初步质量实施计划，报甲方审批。随着方案设计、扩初设计和招标图设计工作进展，乙方应更新和深化质量控制实施计划，并按照最新批准的质量控制计划对项目质量管理和控制。

　　第三章项目管理的标准

　　3.1工期进度的管理

　　3.1.1本合同签订之日起15个工作日内，乙方向甲方提交正式的项目开发建设总体工作计划，经甲方审核批准后，乙方应按此计划执行。

　　3.1.2自该项目正式破土动工之日起，乙方应在________月内使该项目达到建安工程全部完工、竣工手续北京市质量监督站实现备案、市政工程完工及接用完毕。

　　3.1.3项目竣工后6个月内，乙方应完成涉及工程结算的全部工作，并完备全部需办理政府手续。

　　3.2建安与市政工程成本管理

　　3.2.1依据实际施工图纸，可按建设部和北京市建筑行业有关的法规和定额编制标底的部分，以在施工图完成之后的三个月内，乙方对施工图进行审定后提出的设计变更调整而产生的标底变更后金额为考核基数；对没有定额而面向市场招标的部分，以甲方批准的中标价的105％为考核基数。

　　3.2.2甲方主动提出的设计调整变更或经甲方批准的合理化建议而引起的费用增减；

　　3.2.3以上3.2.1、3.2.2两项之和作为甲方对乙方控制项目建安及市政工程建设成本的考核指标。

　　3.3工程质量

　　符合国家及北京市的工程竣工验收质量标准，工程达到甲方与施工承包商签订的施工合同中所规定的质量标准，作为工程质量管理的考核指标。

　　第四章项目管理机构及基本运作方式

　　4.1专职管理机构及组成人员

　　乙方接受甲方委托后，经甲方审核，应立即成立专职的管理机构“公安部第一研究所工程项目管理”部，并选派称职人员到位；甲方全权负责评价该机构以及全部组成人员的工作表现及工作业绩，乙方对其派出人员的素质和工作能力以及行为后果负全部合同责任：如甲方对上述任何人员的工作不满意，乙方有责任在甲方提出书面要求后5日内更换有关人员，而乙方不得以此为由，延误或中止对合同的执行。

　　4.2项目部经理

　　项目部经理是由乙方选派并由甲方认可的常驻现场的专职管理经理。在项目的实施过程中，代表乙方实行本合同，并向乙方总经理负责。乙方如更换项目部经理，须提前15天通知甲方，并保证更换水平不低于原项目经理的项目经理。

　　4.3会议制度和月报

　　该项目的委托管理工作，应遵循“公开、交流、信任”的原则。为保证该项目的有效落实，乙方应定期编制月/周工作计划，坚持工作例会和专题会议制度。有关专题的会议纪要及例会研究的月/周工作计划，由乙方整理后在会后的第二个工作日交给甲方阅存。甲方对工作计划和会议纪要有权质疑，乙方有责任进行答复。乙方于每月7日提交上个月度的项目管理月报。

　　4.4合同的签署

　　在甲方委托乙方的管理工作范围内，凡属该项目对外合同以及对合同的修改书、补充协议的签署均在甲方与有关方之间进行，甲方委托乙方的只是合同的额起草、合同的执行以及合同的管理工作。

　　4.5款项的支付

　　该项目工程建设及开发所涉及的合同款项和其他款项，甲方委托乙方按时编制详尽的款项支付凭证，报经甲方批准，由甲方按相关合同规定或计划直接支付。

　　第五章双方责任

　　5.1甲方责任

　　5.1.1对乙方提出工作目标、任务和工作要求；

　　5.1.2 提供为进行本合同规定工作所需的各类资料和信息；

　　5.1.3充分信任并授权乙方代表代表甲方进行本合同的规定工作；

　　5.1.4按时向乙方支付本合同规定的管理费用；

　　5.1.5在约定的时限内批准、认可乙方为进行本合同规定的工作而提交的报告、合同、协议、信函和其他文件，或提出修改要求，或驳回上述文件；

　　5.1.6按甲方与设计单位、施工等单位签署的合同规定，及时支付有关款项；

　　5.1.7及时支付应向政府各有关部门交纳的相关费用；

　　5.1.8在工地范围内免费向乙方提供办公场所；

　　5.1.9向乙方专职管理机构派出甲方业务协调人（甲方工程代表），便于业务操作层面的协调；

　　5.1.10向乙方提供“公安部第一研究所建设项目管理部”椭圆印章一枚。

　　5.2乙方责任

　　5.2.1进行本合同中所规定的该项目开发建设的管理工作，包括所有相关的合同、工程、商务、财务、行政等方面的工作；

　　5.2.2组织专职机构和专职人员，实施本合同规定的工作，并对所派出人员的工作及行为后果负全部责任；

　　5.2.3承担本合同规定工作有关的办公设施及办公用品的费用，承担工作人员和辅助人员的有关费用，自行解决交通通讯手段及费用；

　　5.2.4承担与本合同规定工作的交际应酬费用；

　　5.2.5编制项目各类工作计划和管理工作月报并及时报送甲方指定负责人；

　　5.2.6坚持规范例会制度和会议纪要制度；

　　5.2.7杜绝工程承包及材料和设备采定购等业务中的营私舞弊、私拿回扣的现象发生。

　　第六章管理费用

　　6.1委托管理费

　　乙方受托进行该项目开发及工程管理的取费以建安及市政工程结算总投资的________计取（以下简称管理费总额），管理费总额暂定为________万元整。甲、乙双方同意，在管理费结算时，管理费总额大于以上暂定价时，按时结算；管理费总额小于以上暂定价时，按以上管理费总额暂定价进行管理费的结算。管理费的定义详见附件。

　　6.2管理费支付办法

　　6.2.1双方同意，本合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付________万元整。之后第二个月起，于每月10日甲方向乙方支付人民币________万元整，连续支付直至政府质监部门接受本工程竣工验收备案的当月为止；

　　6.2.2工程竣工结算完成后10日内，甲方向乙方一次性支付余款，即管理费总额与已付管理费的差额；

　　6.2.3由于非乙方原因造成了本合同3.1款规定的进度延长，甲方应在管理费总额的基础上，每延长一个月，向乙方增加支付费用人民币________万元整。

　　6.3管理业绩奖罚

　　6.3.1因乙方管理不善的原因造成本项目开发周期或施工周期较本合同3.1款规定延长，则每延长一个月，甲方有权扣减乙方管理费________万元作为罚金。

　　6.3.2因乙方管理不善的原因，造成项目最终结算金额超过本合同第3.2款规定的成本控制指标，则每超过1％，甲方有权扣减乙方管理费________万元作为罚金。

　　6.3.3如项目无法正常通过政府质量监督部门的验收备案，或达不到甲方与施工单位协议约定的其他质量标准，则甲方有权扣减乙方管理费________万元作为罚金。

　　6.3.4如项目实现了全部管理目标，其中：

　　⑴每提前一个月完工甲方奖励乙方________万元；

　　⑵每节省投资1％甲方奖励乙方________万元；

　　⑶本项目荣获长城杯甲方奖励乙方________万元。

　　第七章合同期限和合同的中止/终止

　　7.1本合同自双方签字盖章后生效，至该项目工程初装修核验完成，取得核验证书并完成工程结算，甲、乙双方结清本合同规定的管理费后，本合同即终止。

　　7.2甲方保留视乙方工作表现和管理业绩而继续执行合同或随时终止合同的权利，由甲方向乙方发出书面中止/终止通知后30天生效：乙方不能以接到通知为由，在中止或终止行为生效前停止执行本合同，或蓄意延误本合同的执行，否则甲方有权利向乙方追索相应的经济和法律责任。

　　7.3甲方延期支付乙方管理费，在乙方向甲方发出催款通知后15日内，仍未收到款项（双方另达成协议除外），乙方有权发出中止合同的通知，并于发出通知后15日生效。中止通知书发出后，乙方有权自行停止部分管理工作。

　　第八章其他

　　8.1不可抗力

　　由不可抗力原因（如战争、自然灾害、动乱、国家法律法规政策由重大变化，或政府对该项目的专项行政管理措施有重大变故等）导致本合同无法执行或达不到预期目标，甲乙双方互不追究责任；本合同的有效期限自动顺延；因不可抗力因素而导致管理期限的必然延长，在三个月以内乙方无权提出获得延期管理费用的要求；延长超过三个月（不含）以上，甲乙双方另行协商延期管理费的数额。

　　8.2违约

　　甲乙双方有乙方违约，则对方有权利向违约方要求经济赔偿，并追究违约方的经济和法律责任。

　　8.3保密

　　乙方承诺在合同期间内和合同期满三年内不将有关该项目的技术和商业秘密透漏给与本合同事宜无关的任何个人和机构。

　　8.4争议

　　甲乙双方因本合同引起的争议，如甲乙双方不能达成协议一致，应交由北京市仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

　　8.5修改

　　本合同的任何修改，必须经过甲乙双方书面补充协议规定。

　　8.6法律

　　本合同适用于中华人民共和国法律；

　　8.7本合同由双方法人代表盖章、授权代表签字后生效；合同一式四份。其中正本两份、副本两份，甲乙双方执正本、副本各一份，具相同的法律效力。

　　甲方：________

　　法人代表（盖章）：________

　　授权代表（签字）:________

　　乙方：________

　　法人代表（盖章）：________

　　授权代表（签字）:________

　　签约地点：________

　　签约时间：________

工程委托合同12

　　建设工程招标代理委托合同

　　项目名称：

　　委托单位：（公章）

　　（甲方）

　　代理单位：（公章）

　　（乙方）

　　合同签订日期：年月日

　　本合同双方：

　　委托单位（甲方）：

　　代理单位（乙方）：

　　委托方将项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：

　　本次招标范围：

　　1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

　　2、招标代理的形式：

　　二、工作条件和协作事项：

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的`监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期：

　　1、本工程造价为人民币

　　（大写），收取代理费用合计人民币（大写）。付款方式为现金或转账，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格[20xx]1980号）

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元（大写），所得归乙方。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款：

　　委托方（甲方）：代理方（乙方）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　单位地址：单位地址：

　　联系电话：联系电话：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　签定日期：年月日

　　有关诉讼代理委托合同(2)新整理版

　　甲方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　乙方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　甲方与________债权债务纠纷一案，委托乙方代理，双方遵照平等、自愿、公平、互利的原则，经协商达成以下协议，共同遵守。

　　第一条甲方因经济困难，本案诉讼费、差旅费、协调费等相关费用，全由乙方承担。

　　第二条本案追回款额，甲、乙双方按比例提成。

　　甲方为____ %，乙方为____ %.

　　第三条甲方必须积极及时提供本案全部证据，如实介绍情况，不得提供假证、伪证。

　　第四条乙方负责本案一、二审诉讼直至执行完毕全部代理。

　　乙方为全权代理，即代为承认、变更、和解、上诉、执行。

　　第五条本合同的变更和修改，必须双方协商一致，甲、乙任何一方，不得以任何理由中途反悔及终止合同。甲方中止合同，应承担按比例提成罚金；乙方中止合同，甲方可拒绝支付任何费用。

　　第六条追回的款项，汇入由乙方指定的帐号，乙方按比例及时支付给甲方，不得借故拖延。

　　第七条本合同自双方签字之日生效，至本案终结终止。

　　第八条本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等效力。

　　甲方：______________ 乙方：____________________

　　代表人：______________ 代表人：________

　　____年____月____日

工程委托合同13

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　一、工期：x天，自x年x月x日开工，于x年x月x日竣工。

　　二、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　三、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　四、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　五、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的.______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　六、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的责任及义务

　　一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　一、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　　三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　四、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　一、本合同甲、乙双方各执一份。

　　二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　家庭住址：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　年月日

工程委托合同14

　　委托人：姓名：__性别：男身份证号码：_________

　　受托人：姓名：__性别：女身份证号码：_________

　　我拥有位于____________________的房产一套，因房产需登记，本人工作繁忙，不能亲自回家办理房屋的相关手续，特委托__作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理下述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承担相应的.法律责任。

　　委托人系夫妻关系，受托人可以我的名义办理如下事项：

　　一、全权办理上述房产房屋有关登记以及签字手续，代为签署上述房合同，受托人有权自主选择补偿房产或补偿款。

　　二、如若补偿款，受托人可全权收取房屋补偿款。

　　三、如若补偿房产，受托人可全权于相关部门办理上述房产的登记手续。

　　四、此房屋的房产证以及本人的相关证件复印件等证件，已全部交给受托人受托人可持有所有证件全权办理相关手续。

　　受托人在其权限范围内签署的一切有关合法文件及办理的相关手续，我均予承认。

　　委托人：_________

　　受托人：_________

　　__年__月__日

工程委托合同15

　　合同编号：____________

　　甲方（委托方）：__________________________

　　签约地点：________________________________

　　签约时间：________年____月____日

　　乙方（服务方）：____市____节能设备有限公司

　　签约地点：________________________________

　　签约时间：________年____月____日

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，就甲方委托乙方进行节电工程一事，经双方友好协商，达成一致意见，特签订本合同。

　　一、节电系统工程内容

　　1．甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。

　　2．所需安装设备及价格如下：

　　设备名称：________

　　型号：________

　　数量：________

　　单位：________

　　单价：________（元）

　　小计：________（元）

　　节能改造费：______%1批

　　异地安装费：______%1批

　　总计人民币：￥________（元）

　　二、工程总价

　　本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币：￥______元。以上报价为____提货价（含普通销售发票），可代办运输，运费由甲方支付。

　　（大写：人民币______拾______万______仟______佰______拾______元整）。

　　三、试机的安装及相关约定

　　通过对甲方用电情况的综合分析，为确保甲方经过节电改造后能够达到≥__________%的节电目标，乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试：

　　设备名称：________

　　型号：________

　　数量：________

　　单位：________

　　单价：________（元）

　　小计：________（元）

　　节能改造费______%1批

　　异地安装费______%1批

　　总计人民币（元）￥______

　　1．试装设备的所有权约定

　　本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。

　　2．试装验收测试程序

　　试装设备安装完成后，乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请，甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试，并书面签字确认测试结果。

　　3．试装验收测试方法

　　节电效果：

　　双方都同意按如下方法进行验收测试，节电设备安装完成之后，在负载不变的情况下，记录电表读数P1，让负载运转__________小时整的时候再记录电表读数P2，P2—P1=W1，W1是没有装节电设备时的______小时耗电量，双方将此数记录于测试验收表上，由双方代表签字确认。在相同的负载条件下，把节电设备接通，记录电表读数Q1，让负载运转_____小时整的时候再记录电表读数Q2，Q2—Q1=W2，W2是安装节电设备后______小时的耗电量，双方将此数值记录于测试验收表上，由双方代表签字确认。

　　稳定性测试：

　　在保证测试设备正常运作的基础上，进行节电设备七天的试运行，若测试期中（1）稳定；（2）不影响甲方正常用电；（3）安全；则视为合格。

　　4．试装验收测试标准

　　双方同意把本协议第六条中的W1和W2两个值作为测试计算的基准值，节电百分比计算公式为：

　　[（W1—W2）÷W1]×100=节电率

　　上述计算所得之百分比数值为节电效果。

　　5．试装验收测试合格后有相关约定

　　经双方验收测试后，若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥_______%，在双方测试验收____日内甲方则需履行本协议之第四款。否则，乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的30%向乙方支付违约金，作为甲方对乙方损失的补偿。

　　四、付款方式

　　正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款，乙方在收取预付款后45天内进行全面节电改造工程并完工，全面节电改造工程全部完工经甲方验收后____日内再付工程款45%，余款5%于二年保修期满后付清。

　　五、双方义务

　　甲方义务：