范文资料网>书稿范文>合同书>《建造工程施工合同

建造工程施工合同

时间:2023-02-23 10:59:29 合同书 我要投稿
  • 相关推荐

建造工程施工合同

  随着人们对法律的了解日益加深,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编精心整理的建造工程施工合同 ,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

建造工程施工合同

建造工程施工合同 1

  建设单位(全称):_______(以下简称甲方)

  施工单位(全称):_______(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意,订立本合同,条款如下:

  经甲乙双方同意,甲方将本村自来水工程承包给乙方,工程总价_______元。

  一、质量标准:

  甲方要求乙方保质保量,在保质期一年内,乙方无偿保修;一年后出现质量问题,乙方予以修理,甲方付维修费。

  二、结算方式:

  1、乙方材料到位,甲方付给乙方材料费总价的%。

  2、经上级有关部门验收合格,工程按装结束后,甲方付给乙方工程总价的.剩余部分,留元作为质保金。

  3、一年之内质量没有问题,甲方把元质保金全部付给乙方。

  三、违约责任:

  1、甲方工程如出现问题,乙方应及时修理,如不及时修理,扣工程总价的%。

  2、甲方必须按规定时间付款,如不及时付款,按工程总价的%付给乙方违约金。

  3、工程有关材料因人为破坏,损失由甲方负责。

  4、在施工当中,甲方负责乙方的安全安装。

  以上责任甲乙双方共同遵守,本合同在进行过程中,如有争议,甲乙双方协商解决,协商不成依法向当地人民法院起诉。

  本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。自签字之日起生效。

  甲方:_______

  乙方:_______

  地址:_______

  地址:_______

  法定代表人:_______

  法定代表人:_______

  委托代理人:_______

  委托代理人:_______

  电话:_______

  电话:_______

  ______年______月______日

建造工程施工合同 2

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  根据《中华人民共和国合同法》法律法规,经双方协商,本着平等、互利和诚实信用的原则,一致同意

  签订本合同如下。

  一、项目名称

  项目名称:奎屯市欢乐时光娱乐城亮化施工项目

  二、项目需要的亮化材料

  见亮化材料清单及报价

  三、合同金额

  1、合同总额人民币小写:100000.00元大写:(壹拾万元整)

  2、合同总额包括楼顶招牌制作金额9万元,门头招牌制作金额1万元;

  3、不含税费及增项;

  四、验收标准与要求

  ________________________

  五、交付验收标准

  在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告,验收交付前的保管安全责任由乙方负责。

  六、安装地点及工期

  安装地点:奎屯市欢乐时光娱乐城楼顶框架造型顶部。

  工期:合同生效后20天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

  七、付款方式

  1.合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%;

  2、货到甲方项目所在地,验收施工前,支付合同总额的25%;

  3、无违反合同约定的,设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的5%。

  八、安装与调试

  以符合合同文件要求和响应承诺的前提下,将设备(系统)安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。

  九、质保期及售后服务要求

  1.质量保证期(简称"质保期")从验收交付之日起为一年,保修期终身(质保期满后开始计算)。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

  2.质保期内,如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期相应顺延。

  3.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

  4.乙方须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持。在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构(办事处),对甲方的服务通知,办事处机构在接报后8小时内响应,24小时内到达现场,48小时内处理完毕。若主要设备的.故障在48小时内仍未处理完毕,乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决,不得影响甲方的正常工作业务。

  十、违约责任

  1、乙方未按要求履行合同义务时,甲方有权拒绝接收或验收,并有权顺延付款;

  2、甲方未按要求履行合同义务时,且无正当理由拖延付款时,乙方有权追究甲方责任。

  十一、争议的解决

  1、合同履行过程中发生的任何争议,如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼,由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定,统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定,鉴定结果符合质量技术标准时,鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。

  2、法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其它事项和条款仍应继续履行。

  十二、不可抗力

  任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

  十三、合同生效

  本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。

  十四、乙方应提供的资料内容

  1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

  2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

  十五、其它

  1、本项目材料清单、增项文件,均作为本合同的附件,合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

  2、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

  3.未经甲方书面同意,乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

  4.本合同一式四份,甲方、乙方双方各执二份,均具同等法律效力。

  5.本合同共计四页A4纸张,缺页之合同为无效合同。

  6.双方均已对以上各条款及附件作充分了解,并明确理解由此而产生的相关权责。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建造工程施工合同 3

  发包人:(以下简称“甲方”)

  承包人:(以下简称“乙方”)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议,以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用,补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时,按补充协议约定执行。

  一、工程概况:

  1.1工程名称:。

  1.2工程概况:本工程建筑总面积约平方米,其中商住建筑面积平方米,其它平方米,均为层住宅楼,均为砼剪力抗震墙结构,基础采用桩管基础。

  二、承包方式

  2.1、本工程实行工程施工总承包,即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

  2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式(本补充协议允许调整的项目除外),工程建筑面积按约平方米计算,以本协议签订前甲方提供的图纸为准,经双方协商,工程预算总价为人民币)(?nbsp;万元),工程结算总造价按本协议5.1条确定。

  2.3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包,承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后,在同等条件下优先给乙方施工,若甲方委托第二家单位施工,则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外),该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。

  三、工程造价及结算方式:

  3.1、工程结算依据:根据施工图纸,现场签证单,设计修改通知,双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件,经发包人确认的施工组织设计、施工方案等,按《广东省建筑工程计价办法20__》、《广东省建筑工程综合定额20__》、《广东省装饰、装修工程计价办法20__》、《广东省装饰、装修工程综合定额20__》、《广东省安装工程计价办法20__》、《广东省安装工程综合定额20__》、《广东省安装工程综合定额附录表20__》规定的计算规则计算。

  3.2预结算办法:按相应工程类别套用:土建工程执行《广东省建筑工程计价办法20__》、《广东省建筑工程综合定额20__》《广东省装饰、装修工程计价办法20__》、《广东省装饰、装修工程综合定额20__》,安装工程执行《广东省安装工程计价办法20__》、《广东省安装工程综合定额20__》、《广东省安装工程综合定额附录表20__》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价,材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。

  3.3预结算取费标准:

  (1)按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行,利润按定额规定35%计取。

  (2)按总工程价上浮3%计取。

  (3)措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取,其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。

  (4)其它项目费中的总承包服务费按3%计取(以甲方和分包方的结算金额为计算基数,剔除设备购置费),其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取,园林绿化工程不计取总承包服务费。

  (5)规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。工程排污费不计取,但水电费按实际缴费的单价调整。噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生,凭政府或主管部门开具的发票,列入计价程序。

  (6)税金按当地政府文件规定套用县城(镇)标准3.35%计取。

  (7)水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。税金按3.35%计取,其它一律不计取。

  (8)施工过程中如遇计价办法和标准浮动,本工程计价办法和标准仍按本协议执行,不作调整。

  3.4人工工资暂按惠州市规建函[20__]351号文件执行,工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的'调整文件,则按分段计算。

  3.5、施工图预算由乙方编制,经甲方审定后双方签字盖章生效,作为本协议

  的附件具有同等法律效力,是工程结算的依据之一。

  4、本工程结算允许按调整造价的项目如下:

  4.1、主材价差调整

  施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。价差每季调整一次。调整材料数量按实际使用数量计。

  4、2、人工费调整

  施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。

  4、3修改工程

  施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程,包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量,经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效,修改预算按原预算计价方法计算。

  5、工程结算总造价:

  5.1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。

  5.2、调整价的计算:按本协议约定的可调整项目,乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书,监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认,逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见,乙方的调整预算直接进入结算。

  四、工程款支付方式

  1、主体完成后,甲方在15天内支付至85%的工程进度款给乙方。

  2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量,在本月28日前报给甲方,甲方在7天内审核完毕,甲方在次月10日前支付已完成工程量的85%给乙方。

  3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。十五天内付至工程结算总造价的97%的工程款,余款3%作为工程保修预留金,预留金预留期为二年,二年到期后15天内,如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格,则甲方无息返还预留金给乙方,但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。

  4、因乙方前期投入资金较大,如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意,如甲方对房产进行了预销售,甲方必须将预售款所得的50%支付给乙方作为工程款。

  5、若销售形势缓慢,甲方不能按时支付乙方工程款,由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息,乙方不得停工、窝工或延误工期,否则视为违约。

  五、施工工期

  本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件:施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算,基础至主体结构封顶(不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构)日历工期为12个月,装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月,总工期为18个月(即540日历天,从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日)。人力不可抗拒的自然灾害(不包括雨天和高温天气)、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。如因甲方原因造成停工,工期按实顺延,停工超过7天以上,甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。如乙方因无法垫资等原因停工属违约,应按本协议约定承担相应违约责任。乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方,甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的,须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。

  六、施工管理

  1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场,未征得甲方同意不得调走。

  2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。

  3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥,与其它施工单位协调施工。

  4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外,其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度,拖延5天还不能改正的,则视为乙方违约,按本协议违约责任条款处理,总工期每提前一天,甲方奖励乙方伍仟元,乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元,工期以实际竣工验收日期为准。

  5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司,先验后用,若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行,并签字认可。

  七、检验与检测费用

  工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付,其余所有工程检测费用均由乙方负责。

  八、违约责任

  1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。

  2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外,还应承担的违约责任具体如下:

  (1)乙方在带资过程中资金不足,未按双方协商的垫资付款方式施工而停工,或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天(含15天)以上,甲方有权解除合同,在甲方发出解除合同的通知之日起7日内,甲方必须无条件退场,并赔偿甲方因此而造成的全部损失,该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。如乙方未在约定期限内退场,则每迟延一日应支付甲方违约金人民币5万元。

  (2)甲方根据本条约定解除合同的,如乙方如约退场,则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算,工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方,如乙方未如约退场,则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。

  (3)承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工,并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。

  (4)承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失,包括预期收益。

  (5)、乙方在施工中如未按施工组织设计(方案)、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工,导致发生工程质量问题和安全事故,由乙方负完全责任,并赔偿甲方由此产生的全部损失。

  九、其它应予约定的事项:

  1、甲方如另行发包门窗工程,则门、窗制作安装后,框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成,而且严格按要求和规范处理。如出现渗水等质量问题,由本补充协议乙方无偿返修,直至返修到合格为止,并承担由此产生的一切费用。

  2、消防安装工程如甲方另行发包,因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。

  3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。

  4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的,但又涉及到有土建的工作量的,土建工作量由乙方负责完成。

  5、本工程未验收前和验收后保修期内,如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落,导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂,空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时,由乙方无偿返修,直至返修到合格为止,并承担甲方因此产生的一切损失。

  6、清理、清洁运输工作,乙方在施工中要定期把整个施工现场和建筑物周边的建筑垃圾及余土残渣进行清运,不得累积堆放,做到工完场清,文明施工。清运费用由乙方自行负责。

  7、乙方承包范围内的工程和甲方另行发包的工程其成品或半成品工程未验收移交回甲方之前,其保护工作由乙方负责。

  8、乙方依原合同及本协议负责的工作,应按工序在总工期的期限内完成且确保质量。

  9、乙方与其它分包工程的承包人之间的工序协调可自己解决,但如无法达成一致,则按甲方的意见执行。

  10、根据广东省建设印发的《广东省建筑意外伤害保险工作导则》的通知(粤建管字[20__]132号),乙方须为施工场地内自有人员办理建筑意外伤害保险,保险费用按本补充协议相关约定执行。

  十、本协议条款如与施工合同条款不一致,则以本补充协议条款约定为准。

  ____________________________________

  十一、本补充协议一式陆份,双方各执叁份,由双方签字盖章后生效,至协议条款全部履行完毕后失效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  日期:

  日期:

【建造工程施工合同 】相关文章:

建造工程施工合同8篇04-07

关于建造合同03-03

建造合同三篇08-04

建造合同4篇02-25

建造合同九篇02-26

建造合同8篇02-25

温室大棚建造合同03-21

项目建造施工合同11-17

关于建造合同3篇07-20