欠款起诉书精选15篇

　　在不断进步的社会中，起诉书在生活中的使用越来越广泛，起诉书的格式由首部、被告人（被告单位）的基本情况、案由和案件的审查过程、案件事实、证据、起诉的根据和理由、尾部七个部分组成。那么问题来了，到底应如何写一份恰当的起诉书呢？下面是小编精心整理的欠款起诉书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

欠款起诉书1

　　原告：_____，男，_____年_____月×日生，_____族，住址：_____市_____区_____路_____号_____室，联系方式：_________________________。

　　被告：_____，男，_____年_____月×日生，_____族，住址：_____市_____区_____路_____号_____室，联系方式：_________________________。

　　请求事项：

　　1、判令被告支付原告欠款人民币__________元。

　　2、诉讼费用全部由被告承担。

　　事实与理由：

　　原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款，至_____年_____月_____日止，累计欠款数额达人民币__________x元。但是，还款期限届满，被告迟迟不还款。

　　原告认为，原被告之间的订单合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由迟迟不归还欠款，其行为严重损害了原告的`合法权益，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。

此致

　　_____市人民法院

起诉人：

　　年月日

欠款起诉书2

　　原告：________，性别：_____，民族：____族，________年____月____日出生，住址：_________________________。

　　被告一：___________________技术工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。

　　法定代表人：________，职务：___________。

　　被告二：___________________信息工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。

　　法定代表人：________，职务：___________。

　　诉讼请求

　　1、依法判决第一被告支付工程款___________元及利息___________元，被告在欠付工程价款范围内承担给负责任；

　　2、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　________年____月____日和________年____月____日原告与被告--信息工程有限公司分别签定《_______基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责B地区、A地区的基建室外系统硬件工程施工及_____。该工程发包方为被告一___________工程有限公司。________年____月____日被告二___________信息工程有限公司确认B地区工程款为___________元，________年____月____日确认A地区工程款为____________元，合计总价款为___________元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。

　　被告二___________信息工程有限公司曾于________年____月____日给付B地区合同部分工程款_______元，________年____月____日给付A地区合同部分工程款_______元，剩余工程款___________元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。

此致

　　_____________区人民法院

　　具状人：____________

　　________年____月____日

欠款起诉书3

　　原告：____ 性别：____ 出生：____ 民族：____ 住址：____

　　被告：____ 性别：____ 出生：____ 民族：____ 住址：____

　　请求事项：

　　1、判决被告偿还欠款___元；

　　2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

　　事实和理由：

　　____年____月____日，原债务人___将欠原告的人民币___元欠款转移给被告，被告同意承受，并当场向原告出具欠条一份，原告也表示同意。

　　然而，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还欠款，其行为严重损害了原告的合法权益。

　　被告：____

　　原告：____

　　____年____月____日

　　附：

　　1、起诉状副本___份（以按被告人数确定份数）

　　2、证据一份（欠条为证）

欠款起诉书4

　　原告：______(姓名)，___(性别)，______年______月______日，汉族，文化程度______，工作单位_________，职位_________，住址：______省______市______区______号。

　　委托代理人：_________，______律师事务所律师(实习律师)

　　被告：______(姓名)，___(性别)，______年______月______日，汉族，文化程度______，工作单位_________，职位_________，住址：______省______市______区______号。

　　委托代理人：_________，______律师事务所律师(实习律师)

　　请求事项：

　　1、判决被告偿还欠款_________元及利息______元，还有还款期限届满之日起到实际还款日期间的`利息按照同期银行的还款利率。

　　2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

　　事实和理由：

　　_________年___月___日，债务人_________从原告处借走人民币______元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法权益，遂诉至法院。

　　现诉请法院判决被告_________偿还原告_________人民币_________万元，并支付利息，以维护原告合法权益。

此致

　　_________________人民法院

　　原告：_________________

　　_________年______月______日

欠款起诉书5

　　原告： (姓名)， (性别)，年月日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：

　　被告： (姓名)， (性别)， (姓名)，年月日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：

　　请求事项：

　　1、判决被告偿还欠款元及利息XXX 元。

　　2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

　　事实和理由：

　　20 年月日，债务人从因交通事故赔偿人民币万元，并当场向原告写下欠条一日。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

　　现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币万元，并支付利息，以维护原告合法权益。

此致

　　XXXX人民法院

　　原告：

　　XXXX年X月XX日

欠款起诉书6

　　原告:____________,男,______年______月______日出生,现住________________________号。

　　被告人:____________,男,______年______月______日出生,现住________________________号。

　　诉讼请求:

　　1、____________返还____________欠款______元人民币;

　　2、诉讼费____________元由____________承担。

　　事实与理由:____________年______月______日，______因经营资金紧张向______借款____________元用于周转，写下并约定______个月后一次还清欠款，利息按照银行利息支付。到期后，______以没钱为由拒绝归还。证据和证据来源，证人姓名和住址:

　　1、______所写欠条一张。

　　2、见证人______，__________________。

此致

　　____________区人民法院

　　附:本诉状副本______份

　　起诉人：____________

　　______年______月______日

欠款起诉书7

　　原告：______________、女、___年___月__日、汉族、小学文化、个体、住址：_____________.

　　被告：______________、男、___年___月__日、汉族、中专、工作单位：__________________、职业：_____________、住址：_________________.

　　请求事项：_________________

　　1、判决被告偿还欠款 _____ 元;

　　2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

　　事实和理由：

　　20xx年x月x日，原债务人xxx将欠原告的人民币九万元债务转移给被告，被告同意承受，并当场向原告出具欠条一份。原告也表示同意。然而，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

此致

　　_____________人民法院

　　原告：______________

　　_____________年_____月__________日

欠款起诉书8

　　原告_______________，男，_______年___月___日生，_____族，住所地__________市__________区__________路__________号__________室。电话：________________________。

　　被告_______________，女，_________年___月___日生，_____族，住所地__________市__________区__________路__________号__________室。电话：________________________。

　　请求事项：

　　1、请求法院判令被告支付原告欠款人民币__________元(大写：______________________________)。

　　2、请求法院判令被告支付原告以上欠款的利息__________元。

　　3、诉讼费用全部由被告承担。

　　事实与理由：

　　原告与被告系(朋友/同事/__________)关系。截至_______年___月___日止，被告累计向原告借款金额为人民币__________元。现还款期限已届满，被告拒不还款。

　　原告认为，原被告之间的借款合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由拒不归还欠款，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《_____》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的.诉请。

此致

　　_______________人民法院

　　起诉人：_______________

　　_______年___月___日

欠款起诉书9

　　反诉人：________________________集团有限公司湖北分公司

　　代表人：_________________________，系公司经理。

　　被反诉人：_________________________有限公司

　　法定代表人：________________________

　　请求事项

　　1、请依法撤销双方在_____年_____月_____日所订用房抵款协议和_____年_____月_____日所订立的协议。

　　2、判令被反诉人支付拖欠反诉人工程款________元的本金及利息损失。

　　3、反诉费用由被告承担。

　　事实与理由

此致

　　__________人民法院

　　反诉人：_________________________有限公司湖北分公司

　　_____年_____月_____日

欠款起诉书10

　　原告： (姓名)， (性别)

　　年月日，汉族

　　文化程度

　　工作单位

　　职位

　　住址：

　　被告： (姓名)， (性别)

　　年月日，汉族

　　文化程度

　　工作单位

　　职位

　　住址：

　　请求事项：

　　1、判决被告偿还欠款元及利息元。

　　2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

　　事实和理由：

　　年月日，债务人从原告处借走人民币元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

　　现诉请法院判决被告偿还原告人民币元，并支付利息，以维护原告合法权益。

此致

　　xxx人民法院

　　原告：

　　年月日

欠款起诉书11

　　起诉单位：（全称）：______市______县______建筑公司

　　企业性质：集体

　　经营范围：工业与民用建筑

　　流动资金：169. 5万元

　　何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准

　　地址：______县______乡______电话：

　　开户银行：______工区历下办理处。帐号：

　　法定代表人姓名：_________职务：

　　被告单位（全称）：______市职工教育培训中心

　　地址：________市_______ -______路________号

　　事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

　　事实和理由：

　　________年______月______日，______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是"议标形式，也工包材料".承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：,于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定："公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。"《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或"工程价款结算办法"的有关规定处理。

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

　　（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元

　　（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元

　　（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

　　以上三项合计，共242006.83元。

此致

　　市______区人民法院

　　起诉单位：______县建筑工程总公司

　　公司（盖章

　　年_________月________日

　　附：1.本状副本1份

　　书证28件。

　　二、工程欠款纠纷起诉书格式

　　对于工程欠款的`起诉状一般包含以下部分的内容，第一部分就是原被告的基本信息；第二部分就是诉讼请求，这部分可以写请求法院判令被告支付原告相应的工程欠款；第三部分就是事实和理由，即拖欠工程款的事实、期限、金额等。依据《民事诉讼法》第一百二十一条：起诉状应当记明下列事项：

　　（1）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；

　　（2）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；

　　（3）诉讼请求和所根据的事实与理由；

　　（4）证据和证据来源，证人姓名和住所。

　　三、怎样追讨工程欠款

　　1、与欠款人进行协商；

　　2、找xx公司帮助；

　　3、法律途径：指通过向法院提起诉讼，等待法院判决之后，申请法院强制执行。

欠款起诉书12

　　上诉人因被上诉人诉民间借贷纠纷一案，不服××市人民法院(20xx)东法民一初字第2XX号民事判决书，认为认定被上诉人陈借被上诉人蔡及系夫妻共同债务，判决上诉人承担连带责任系认定事实、适用法律错误，现依法提起上诉，上诉请求如下：

　　1、撤销一审判决第二项;

　　2、判决驳回被上诉人蔡要求上诉人王对被上诉人陈所借款承担共同给付义务的诉讼请求;

　　3、本案一、二审诉讼费用由二被上诉人承担。

　　事实与理由：

　　一、不存在上诉人夫妻共同举债的事实，不存在被上诉人陈个人借款用于夫妻共同生活的事实，不存在被上诉人陈投资的收益用于与上诉人夫妻共同生活的事实，上诉人王与被上诉人陈洲间无共同债务系生效判决文书所预决的事实，一审判决使用推定认定被上诉人陈借被上诉人蔡款"应按夫妻共同债务处理"，系认定事实、适用法律错误。

　　一审判决认定被上诉人陈借被上诉人蔡款"应按夫妻共同债务处理"，其理由是根据最高法院关于的解释的规定所作的一种事实推定，但上诉人王与被上诉人陈间无共同债务的事实，已有东莞市两级人民法院判决生效的(20xx)东法民一初字第8359号，(20xx)东法民一终字第1437号两份判决书所确认，一审判决不从生效法律文书的拘束力，对被上诉人陈所借款推定按夫妻共同债务处理，显然违反了证据规则第九条、第六十三条关于证据的采信原则，系认定事实、适用法律错误。

　　二、我国婚姻法没有排除夫妻一方单独债务的存在，由于夫妻一方单独所负债务属个人债务，是夫妻一方各人与债权人之间的债权债务关系，是完全不同于夫妻共同债务的另一种法律关系，我国婚姻法认定夫妻共同债务系夫妻共同生活所负为认定标准。一审判决认定被上诉人陈个人借款为婚姻存续期间所借，系以夫妻身份关系为夫妻共同债务的标准，不符合我国《婚姻法》规定的"夫妻共同生活所负债务"的原则。

　　三、婚姻法第十九条第三款规定情形，系特指夫妻间对财产有约定并且第三人知道该约定的情况，从逻辑上不能反过来理解成第三人不知道该约定的.就认定为夫妻共同债务。一审判决以无证据证明第三人不知道该约定就认定为夫妻共同债务，逻辑错误。且婚姻法第十九条第三款规定的立法目的，是针对恶意串通逃避的情形，在本案不存在恶意串通逃避夫妻债务的情形下，一审判决适用该条款，系不考虑客观事实而机械适用法律，违背了适用法律以事实为根据的根本原则。

　　四、虽然《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(一)》第十八条的规定："婚姻法第十九条所称"第三人知道该约定的，夫妻一方对此负有举证责任"，但解释第十七条也规定夫或妻对的处理决定，他人(债权人)要"有理由相信其为夫妻双方共同意见表示"，所以，一审判决仅以不知道约定为由要求上诉人共同承担清偿责任，其理由显然是不充分的。况本案系借贷合同纠纷，应优先适用合同法及证据规则中关于合同的举证责任分配。证据规则第五条规定了主张合同关系成立的一方应承担的举证责任，相比较而言，由经手借款关系的被上诉人承担而不应由非经手的上诉人承担证明系夫妻共同债务的举证义务，才符合公平原则。

　　五、被上诉人系合伙加朋友关系，被上诉人陈所借款的真实性，借款投资是否亏损，债务系何时形成及至起诉时债务是否真实存在，证据由二被上诉人掌控，依证据规则，应由二被上诉人承担举证责任及举证不能的后果，一审对此未有认定，在此情况下，一审判决无疑系为虚构债务的行为大开方便之门，对规范人们的民事法律行为将起到非常不好的社会导向作用。

　　六、被上诉人蔡一审中主张权利所依据的借据及确认的录音证据证明，被上诉人蔡一直明知并确认被上诉人陈的借款系被上诉人陈XX的个人债务，一审判决认为没有证据证明系认定事实、适用法律错误。

　　综上，不存在被上诉人陈借被上诉人蔡款系夫妻共同债务的事实，二被上诉人系借款合同的主体及合伙利益共同体，被上诉人蔡非善意第三人，上诉人才是借款合同之外的善意第三人。一审判决纯因上诉人在被上诉人陈借款时系夫妻关系就判决上诉人一弱女子对被上诉人二男人合伙形成的债务承担偿还责任，显失公平正义及天理良心。为此，诉请二审人民法院依法判决驳回被上诉人蔡要求上诉人王对被上诉人陈所借款承担共同给付义务的诉讼请求，以保护上诉人的合法权益及正常的交易秩序。

　　此致

　　××市中级人民法院

欠款起诉书13

　　原告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

　　被告：_______，男，汉族，___年___月___日出生，系____旅馆负责人，联系电话：

　　被告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

　　诉讼请求：

　　1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计4000元。

　　2、本案全部诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：

　　被告____委托被告_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。20___年11月7日，原告经被告______介绍同意为被告____所负责的______旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前，原告通过被告______同被告____协商先预付一部分款项，待安装完毕之后将剩余款项付清。被告_______在11月8日支付了预付款之后，于11月12日支付____元，11月15日支付3000元，之后就拒绝再支付剩余款项。11月22日，原告要求被告_______量面积进行决算，被告_______不但不予理会，还纠集其他人对原告进行殴打，原告拨打110，经过民警的调解，被告_______同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费，并在一周内付清所欠的劳务费。被告_______于当场支付医疗费700元后，于12月4日同原告丈量了干活的面积，由此得出原告所安装石膏墙的面积为274.52平方米，安装费为15373.12元，医药费共计1069.20元。双方经过协商后约定剩余的欠款为4000元，由被告人______支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款4000元。

　　综上所述，原告为二被告进石膏墙的'安装，实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规，原告享有法定的权利，被告____最为雇佣方，被告_______作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权益，现提起诉讼，请求法院公正裁决为盼。

此致

____市____区人民法院

　　具状人：

　　____年____月____日