关于安装合同汇总五篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的安装合同5篇，希望对大家有所帮助。

关于安装合同汇总五篇

安装合同篇1

　　购货单位 (甲方). (以下简称甲方) 售货单位（乙方). 枣庄市三立广告设备有限公司 (以下简称乙方)

　　为提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，望共同遵守。

　　一、产品的翻转形式式

　　二、产品规格及价格

　　乙方承担的具体工作包括：

　　1）三面翻机器的现场结构框架安装。

　　2）三面翻线路布线。

　　3）免费培训甲方至少1名技术人员，保证可以熟练操作基本的机器维护。

　　4）产品的制造和包装。

　　5）产品的装车，押车，和运输甲方承担的具体工作包括：

　　1）负责施工现场的有关保卫、消防等协调工作；

　　2）协调施工方面各种关系，保证顺利施工。

　　3）承担土建和钢架结构工程的脚手架提供。

　　4）乙方委派工人的费用，和产品的运费。

　　5）如遇到特殊情况影响施工，甲方须根据乙方对现场分析的意见派出相应人员并提供需要的安装条件配合完成工程。

　　三、产品保修：

　　乙方负责对三面翻广告牌三年内免费提供所有因正常使用损毁的所有原厂配件。如需上门服务甲方只需承担厂家技师的差旅费用，所更换的部件免费。

　　1）若三面翻产品质量出现故障问题，乙方在接到甲方通知的3天内赶到甲方所在地进行解决。此前甲方应向乙方以书面形式（传真）说明所出现问题的基本情况，以便乙方进行准备。甲方技术人员可以自己排除的基本的小故障。 (甲方必须配合乙方的维修工作,因为无维修条件或甲方不配合造成后果乙方不负责)。

　　2）三面翻使用中由于甲方使用不当造成的`问题及意外情况造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。

　　3）以下情况造成三面翻不能运行，由甲方负责：人为损坏.不可抗力（台风10级以上，地震，战争，大风，洪水等）

　　四、交货时间：

　　从甲方定金汇入乙方帐号起个工作日内制作完毕。设备调试安装完成后通知乙方验收。

　　五、结算方式：

　　1）甲方将定金30%元，汇入乙方指定账户之日起,合同生效开始生产。

　　2）产品制造完成货到甲方所在地货运站验货，确认无误同意接收后付款70%元付款完毕后方可提货进行安装。

　　3）在乙方收到各种款项后立即以传真形式书面通知甲方并给甲方开具相应的收据，乙方以人工或传真方式送到甲方。货款必须汇入乙方指定帐户，汇入其他帐户乙方不予承认，所造成后果由甲方自负。

　　开户行：

　　户名：

　　账号：

　　4）以上任何款项不在指定时间内付清乙方有权利拆除本合同内安装的所有产品，并无条件收回。

　　六、知识产权保护,其他.

　　乙方生产三立三面翻广告牌产品的技术核心部分已由乙方申请国家专利.乙方同意甲方在该公告牌中使用此技术专利,但甲方不得仿制,也不得向其他方提供或者泄露乙方的专利技术.否则,乙方有权利追究甲方法律责任,并要求甲方赔偿经济损失.产品上贴（三立三面翻）商标，人为毁坏商标不于保修。本广告牌不得发布反动暴力,封建迷信等内容。本产品安装结束后所带来的所有负面影响乙方不负责,同意以上条件方可签署,本合同方可生效。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。在履行进程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成，双方同意依法向中华人民共和国山东省枣庄市法院提出诉讼。

　　甲方（签章）乙方 (签章)

　　经办人：经办人：

　　联系电话：联系电话：

安装合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：

　　一、工程名称：楼配电箱的制作。

　　二、承包方式：

　　1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。

　　2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。

　　三、合同价款：

　　1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，

　　大写：；

　　2、支工程款时根据甲方要求提供收据。

　　四、付款方式：

　　1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；

　　2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；

　　3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；

　　4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；

　　5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。

　　五、材料品牌：

　　1、本工程采用元器件的品牌：。

　　六、技术要求及验收标准：

　　1、箱体半周长米以内采用不小于㎜的冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。

　　2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。

　　3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。

　　4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。

　　七、甲方义务

　　1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。

　　2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。

　　3、负责配电箱进场的检查、验收。

　　八、乙方义务：

　　1、乙方必须按照甲方提供的.图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。

　　2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。

　　3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。

　　九、保修：

　　配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。

　　十、违约责任：

　　甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。

　　十一、附则：

　　1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》

　　2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表人：代表人：

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　总包方：(甲方)

　　分包方：(乙方)

　　现有总包方承建的安装工程承包给分包方施工，为明确双方责任，特作以下规定：

　　一、工程承包范围：

　　二、工程质量：各分部、分项工程均达到合格标准。

　　原材料必须依建设方指定的品牌为准，合格证及试、检验报告手续齐全。每一分部分项工程及时报检，经总包方及监理、建设单位验收合格后，方可进入下道工序分包工程质量等级低于合同规定的质量等级，总包方将处罚分包方10%-20%的合同价款作为分包方的违约罚款。并同时赔偿总包方受到的建设及各职能部门的处罚。质量整改率100%，出现质量问题如不能按照总包方及监理、建设方的要求的整改时间内完成，将视情况进行100-500元罚款，并继续整改完毕。

　　三、安全问题：分包方自行承担安全责任及因此发生的一切费用。

　　1、乙方应提高安全意识，配备安全生产管理人员并执证上岗，特殊工种须持证上岗，杜绝无证上岗，否则责任由乙方负责。乙方进场应及时进行安全教育及培训，加强对职工的安全教育及管理，认真执行国家有关安全生产规定和标准，做好安全防护、杜绝违章作业，正确用好安全三保现场五不准。

　　2、乙方保证在施工中发生的一切工伤、病、残、死亡等，或因违章施工，或因分项工程施工质量不合格造成人身伤害，及往返途中驾乘机动车辆造成的人身伤害事故全部负责，与甲方无任何牵连。

　　四、工程工期：开工日期：以总包方通知为准，竣工日期：以总包方计划为准。

　　五、工程量、工程价款及支付：工程量：工程价款：支付：

　　六、文明施工：分包方设专人负责现场文明施工，按总包方提供的位置整齐堆放材料并随时将施工垃圾清运出施工现场，保持施工现场的清洁，工完料清、场地清。如分包方未服从总包方的文明施工，由此引起的责任及追加支出由分包方承担。

　　七、有关事宜：

　　1、总包方在施工前提供施工图纸，搞好相应的`协调配合工作。负责组织验收和预检各分项工程，对分包方的质量、进度、安全和文明施工进行监督，协调好与分包方的有关事宜。

　　2、分包方应严格执行总包方的现场管理制度，管理流程及各项管理要求不得擅自更改施工方案，如不能按要求完成各项工作，甲方有权调入

　　第三方施工。由此发生的一切费用上调10%后在分包方工程款中扣除。

　　3、分包方应有承担一定风险的能力，当总包方资金出现短缺暂不到位，分包方应给予充分理解，接受总包方工程价款短期延迟支付的要求，并妥善安排工作，保证所属工人不干扰总包方工作。对于分包方已完成工程的工程款，如业主方尚未向总包方支付此部分工程的工程进度款，总包方可以延迟支付上述工程款的全部或部分金额。

　　八、违约责任及解决：

　　1、合同双方任何一方不履行合同条款，均属违约，违约造成的损失责任，概由违约方承担。

　　2、若分包方工程质量不能满足交工要求，影响到总包方的顺利交工，由此导致的总包方的一切费用均从分包方工程款中扣除。

　　3、双方发生争议时，可以通过协商、调节解决，不愿协商、调节的可向人民法院提起诉讼。

　　九、未尽事宜，协商解决

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

安装合同篇4

　　采购方：（以下简称甲方）

　　供应方：（以下简称乙方）

　　甲方由于工程项目建设的需要，现将排油烟的镀锌钢板风管制作与安装及相关工作承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一章合作事项

　　第一条产品名称、厚度、单价、单位、数量、总价：

　　注：1.综合单价包含风管的制作与安装辅料费及人工费、风管配套的相关各类阀（如防火阀、止回阀等）的安装费。

　　2.以上价格含普通发票。

　　第二条合同金额：

　　1.本合同暂估总金额为￥91390元（大写：玖万壹仟叁佰玖拾元整），数量及工程量如有变动，以实际工程收方量为准。

　　2.本综合单价为包干价，结算时综合单价不做调整。

　　第二章甲乙双方的义务

　　第三条甲方的义务

　　1.甲方为乙方提供完整、准确的工程设计图纸；

　　2.如图纸和设计有变更，甲方应以书面形式及时通知乙方；

　　3.镀锌钢板风管的配套的各类阀按进度及时供货，并以书面方式提供规格尺寸和技术要求。

　　4.按合同规定及时付款。

　　5.甲方在安装前了解施工场地内影响安装的原有管线等障碍物，对于乙方解决风管穿过楼板和承重梁的洞口的人工费，甲方负责找业主方签单经业主认可后补贴给乙方打洞的人工费。

　　第四条乙方的义务

　　1.给予甲方技术指导和支持。

　　2.乙方负责镀锌钢板风管的制作及安装和风管配套设备的安装并符合国家标（《通风

　　与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20xx））。

　　3.根据工程进度要求按时完成安装及相关任务并给予甲方必要的技术支持并在施工中按图施工。

　　4.乙方在安装方面发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7日内与原设计单位商定提出修改或设计变更，经甲乙双方办理相关手续后方可继续施工。

　　5.安全施工：乙方按有关规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和费用。

　　6.质保期：质保期24个月，从消防验收合格之日起计算。

　　第三章支付条款

　　第八条付款方式

　　1.合同签订后甲方支付乙方工程启动款人民币壹万元整；

　　2.后续工程款随工程进度到核拨总工程款直至总工程款的80%(含启动工程款壹万元)；

　　3.安装完毕后待消防验收合格后付清尾款（即总工程款的'20%）；

　　第九条支付方式

　　1.依据本合同支付工程款，甲方通过银行转账支付给乙方。

　　第四章违约责任

　　第十条乙方必须保证安装质量及进度，由于乙方施工质量或施工进度造成的工程延误和损失由乙方负责。

　　第十一条由于甲方未能按时付款而造成的工程延误和损失由甲方负责，乙方有权停止继续施工，并追究由此产生的损失，同时保留对产品的所有权。

　　第十二条甲方变更图纸及供货时间应及时通知乙方，应在7日内书面形式通知乙方，如无书面通知，视为按图施工，而由此造成的损失由甲方负责。

　　第十三条本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同本应其承担的义务，均造成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失（为总货款的1‰/天）；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

　　第五章适用法律

　　第十四条本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

　　第六章合同有效期

　　第十五条本合同经双方（代表）签字盖章之日起生效。

　　第七章附则

　　第十六条

　　1.乙方需要提供厂家资质证明复印件（营业执照、法人代码、税务登记证）、法人身份证复印件（盖鲜章）。

　　2.甲乙双方一致同意本合同及其全部附件构成双方就本合同约定事宜达成的全部完整合同，取代本合同签订以前双方就本合同约定事宜达成的所有口头或书面的谈判、陈述或协议。

　　第十七条本合同未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议。

　　第十八条甲乙双方如在履行本合同过程中出现争议本着友好的态度协商解决。第十九条本合同一式肆份，甲乙双管各执贰份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　甲方地址：乙方地址：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　联系电话：联系电话：

安装合同篇5

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期与工期顺延

　　开工日期：竣工日期：除不可抗力外，工期均不得顺延。

　　四、质量标准与工程量确认

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额（大写）：元（人民币）

　　￥：元

　　六、合同价款支付方式：

　　七、工程变更：

　　八、工程验收与质量保修：

　　1、工程具备竣工验收条件，承包人按管件工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收报告，由发包人会同承包人及有关部门进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　2、质量保修按国家有关规定执行。

　　九、安全施工：

　　承包人应按《安全生产许可条例》、《安全生产法》施工规范作业。如出现安全事故，承包人承担全部责任和费用以及因此而造成的所有经济损失，与发包人无关。

　　十、违约责任：

　　1、工程质量必须达到国家消防验收标准，同时要求消防验收一次通过，否则造成返工以及返工所发生的.费用由承包人负责直至合格为止，承包人应按合同工期完成工程（工程量）否则每拖延一天罚承包人元，连续十日或无正当理由累计十日不施工作自动解除合同。对已施工项目概不结算，作承包人放弃工程款处理，并承担因此原因给发包人造成的经济损失。

　　2、因承包人不履行合同义务，造成工程停工或停延，全部责任由承包人负责，对已施工的所有工程量概不结算，并限日内自行退场。

　　十一、争议解决方式：按下列第种方式解决

　　1、请上级主管部门协调解决。

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、承包人承诺：

　　1、承包人因该项目对外产生的债务，全部由承包人负责偿还，如因该项目导致发包人被起诉，承包人愿意作为此案的当事人参加诉讼，并向发包人承担法律责任。

　　十三、其它：

　　十四、合同份数：本合同一式肆份，发包人、承包人各执贰份。

　　十五、合同生效与终止：

　　本合同经双方签字盖章后生效，按国家规定质量保修期满结清保修款后本合同终止。

　　发包人：承包人：

　　联系电话：联系电话：