工程合同

时间:2023-06-06 08:56:59 合同书 我要投稿

实用的工程合同范文锦集5篇

  在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编为大家收集的工程合同5篇,欢迎大家分享。

实用的工程合同范文锦集5篇

工程合同 篇1

  甲方:**县公路局

  乙方:**公司

  一、工程项目

  本工程全部项目的施工由乙方负责。

  二、工程承包形式

  以轻工形式承包

  三、工程质量

  本工程为合格工程,乙方严格按施工规范和图纸进行施工,严把工程质量关。因施工质量造成返工,损失由乙方承担,并对乙方50-200元/次的罚款。

  四、工程日期:自开工之日起至20xx年5月31日交付使用。

  五、材料管理

  本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。

  材料保管乙方要严格管理,出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后,场内材料所发生的所有费用由乙方承担,因管理不善,交付乙方入库后,如有丢失、浪费和超预算使用,由乙方承担赔偿责任。

  六、机械管理

  工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。

  七、结算方式

  本工程依据定额,按工程进度和实际工程量,对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算,按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的5%为质保金,质保期满一年后全部付清。

  八、费用提取

  土建工程按乙方实际发生的.工程量取企业管理费5.5%,人工费按实际工程量每工日取22元,利润按乙方实际发生的费用取三级,税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。

  九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。

  十、安全责任:乙方一定注意施工安全,按规范施工避免一切事故的发生,对于施工中出现的一切大小事故,均有乙方负责,甲方不负一切责任(另签安全责任书)

  十一、其它

  起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)

  十二、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,签字盖章后生效。本合同未尽事宜,按《合同法》执行或双方协商解决。

  甲方签字(盖章):

  乙方签字(盖章):

工程合同 篇2

  订立合同双方:

  建设单位,____________,以下简称甲方;

  拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方.

  根据__________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行.

  一、乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费).甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾).

  二、乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元.

  三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

  1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;

  2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;

  3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的'公共交通月票费用.

  四、甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备.

  五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字.甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取.甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任.

  六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务.

  乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉.乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况.

  七、其它______________________________________________________.

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定.补充规定与本合同具有同等效力.合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决.

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份.

  建设单位(甲方):

  地址:

  代表人:

  电话:

  签约日期:

  拆迁户(乙方)代表人:

  家庭18岁以上成员:

  地址:

  电话:

  签约日期:

工程合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定,现甲方委托乙方为工厂装修,为按时、按量完成装修,明确双方在工程施工过程中的权利、义务与责任,经双方友好协商,在平等互利的基础上,签订如下协议,以资共同遵守执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:______________________装修工程。

  2、工程项目:隔墙

  二、工程制作及内容

  1、工厂区、隔墙75龙骨主架、封6厘水泥板1层、防火棉1层。

  2、承包方式:包工、包料。

  三、工程装修单价:______________元。

  四、工程装修综合价:约人民币___________元,大写人民币_____________________元。

  五、结算方式:以实际工程量计算。

  六、双方责任:

  (一)、乙方责任

  1、乙方应按工厂常规需求安装,保质保量完成工程。

  2、不得在工地有殴打情况,不准在工作场所赌博。

  3、保证工程按时按量完工。

  4、乙方应按甲方指定的.时间及时进场施工,乙方应从20xx年______月_____日进场开工至20xx年____月____日。

  (二)甲方责任

  1、提供乙方每层水、电,保证工作场地无大障碍,于甲方因素,乙方未通完成工程,乙方概不负责。

  2、在施工时,甲方应配合乙方所需要的要求,让工程能按时完工;以工程量进度按时付款。

  六、付款方式

  签订合同以下,甲方应支付乙方人民币__________元,大写人民币______________元作为订金,工人进场应支付人民币__________元,大写人民币__________________元,其它工程款待工程完全部完工后,甲方应在一星期内付清乙方余下所有工程款。

  七、违约责任

  除不可抗拒的外力因素,任何一方都不能违背合同条款,否则造成经济损失由违约方负责。

  八、其他事项

  1、本协议执行中,如一方不履行协议而造成经济损失,应由违约方负责赔偿所有损失。

  2、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

  3、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,涂改无效。

  甲方(签名): 乙方(签名):

  身份证号: 身份证号:

  联系电话: 联系电话:

  年月日:

工程合同 篇4

  发包人: 项目部 (简称甲方)

  承包人: (身份证号: ) (简称乙方)

  甲方承建的 工程,为了进一步加强工程管理,确保工程按质、按量、按时完成,经甲方决定将本工程中的 钢筋 工程项目承包给乙方施工,现就该工程有关事项,经甲、乙双方共同协商一致,达成如下合同条款:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程概况:为框剪 层,建筑面积约 平方米。

  四、承包方式:包工、不包料(包扎丝,包所有钢筋机械、锯片及工具)的大包干方式。

  五、承包内容、范围:

  1、本工程施工图纸中所有的钢筋制作、安装工程、钢筋焊接等项目内容及范围。

  2、配备技术人员配合甲方施工员做好钢筋制作、安装工程检测及各项工程资料。

  3、柱子钢筋的电渣压力焊由乙方负责,超过 的钢筋采用电弧焊 面焊接

  六、承包价款:

  基础及地下室按定额含量每吨 元(人民币)计算,地上楼层部分按实际建筑面积每平方米 元(人民币)计算;工程价款以实际结算价款为准。本价款综合了承包内容、范围内的所有费用。

  七、付款方式及相关规定:

  1、在本工程地上四层框剪主体(五层楼面)现浇砼完工后7日内支付已完工程量的50%工程款,五层楼面以上工程量按月支付已完工程量的70%工程款,以此类推;余款在外架全部拆除完毕后7天内一次性付清。

  2、为保障劳务人员的合法利益,乙方领取工程款后,必须将劳务费发给每一个劳务人员,不得拖欠劳务人员的劳务费(工资)。如违反本规定而发生劳务纠纷,导致劳务人员上访或闹事的,乙方负全部责任,并无条件接受甲方单位做出的5000元/次上访或闹事的经济处罚。

  八、工程期限:

  1、以甲方制定工程进度表为准。

  2、施工中乙方必须严格按照甲方制定的工程进度计划进行,确保本工程按 期完成,如延期一天完工罚款2000元/天,以此推算,罚金在工程款中扣除(在不可抗力的情况下和甲方原因造成延期按同等时间顺延工期)。

  九、工程质量:

  1、严格按照施工图纸设计和《建筑安装工程施工规范》要求,精心施工。

  2、严格执行《建筑安装工程质量管理条例》、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》、《工程建设标准强制性条文》和《建筑安装工程施工规范》结合公司规定的《工程施工管理条例》及相关质量管理制度执行。

  3、经验收有不符合质量标准之处,根据范围大小、程度轻重、由甲方单位或项目经理部提出相应处理意见,乙方应及时整改或返工至符合要求。整改或返工所浪费甲方的材料由乙方赔偿。

  4、本工程质量以合格工程为标准,如乙方施工质量使整个工程未达到合格,乙方应承担由此造成的一切责任和经济损失。

  十、工程安全:

  1、在施工中,乙方必须按照安全文明生产综合治理有关规定进行施工。若因乙方的原因造成的安全事故等一切责任由乙方承担。

  2、乙方劳务人员上岗时必须佩戴好安全帽,不允许赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗,禁止酒后上岗。如出现以上情况甲方有权给予经济处罚,另外由此造成安全事故等一切责任由乙方自负。

  3、施工中发现安全隐患,乙方必须及时向甲方汇报。如不及时向甲方(项目经理部)汇报或施工中违章操作等造成安全事故的一切责任和经济损失由乙方负责承担。

  4、在施工期内,乙方劳务人员不得发生打架,斗殴,盗窃等事件,如出现此现象,甲方有权给予经济处罚,若因此造成的伤亡等事故全部由乙方负责处理,并承担一切经济损失。

  十一、建筑材料管理和现场文明施工管理:

  1、乙方在保证工程质量的同时,要节约用材,如因乙方的`原因造成返工所用的一切材料由乙方按价赔偿。

  2、施工中乙方必须严格做到不浪费材料,各负其责,各种配好的材料应按不同的类别、规格、型号堆放整齐,凡达不到上述要求的甲方有权根据不同程度给予经济处罚。

  3、在施工期间,如发现乙方有盗窃材料行为的,甲方有权处罚并终止本合同,严重的移交司法部门处理。

  十二、施工设备、工具的配备

  1、甲方提供垂直运输机械设备及脚手架、塔吊。

  2、乙方自备钢筋制作、安装所需的机械设备,包括锯片和所有工具,安全帽、安全带。

  十三、其他条款:

  1、本工程不得转包给他人,不得擅自停工,不得中途退场,若出现此现象,乙方必须赔偿甲方一切经济损失。另外,甲方单方有权终止本合同。

  2、乙方必须按时发放工人工资,如因乙方未及时发放工人工资造成工人上访所产生的一切责任和被公司罚款,由乙方承担。

  3、乙方必须和各工种密切配合施工,若乙方不配合施工,应承担相关责任。

  4、施工期间乙方自行解决膳、宿等生活问题。

  5、本工程设计如出现变更,由甲、乙双方另行协商变更有关事项。

  6、施工中乙方必须服从甲方代表领导,听从甲方代表指挥。

  7、施工期间乙方必须节约用水、用电,使用后做到及时关闭。

  8、乙方所有作业人员均应爱护工地的环境卫生,保持工地整洁,严禁在工地随意大小便,发现一次罚款100元。

  十四、违约责任:

  上述条款供甲、乙双方共同遵守,甲、乙双方均不得违约,如一方违约,违约方赔偿对方一切损失。

  十五、本合同自签章之日起生效,生效后具有法律效力。

  十六、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商另立补充合同。

  十七、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份为凭。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

  1、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第4条中,人民法院可依职权收缴当事人非法所得,若为仲裁案件,仲裁委员会有权收缴吗?

  答:有权。作出非法所得收缴裁决后,由法院执行。

  2、施工合同签订后,当事人双方又签订补

  充协议调整合同价款,过后承包人又以补充协议违反招投标法为由,要求认定补充协议无效,此时,应如何确定合同价款?

  答:应以中标合同为准。因为合同价款为实质性内容,而《解释》第二十一条明确表明,实质性内容应以备案合同为准。这并不是说不能对实质性内容进行变更,只是说如果对其进行变更之后,要重新备案。

  3、若施工合同约定“承包人在双方确定变更事项后的14天内,不向工程师提出变更价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更”。若承包人在14天内未提出变更价款报告,但是有双方签字确认的'变更事项记录,月进度款报告中也括了该月发生的变更工程价款金额,是否可视为承包方未违约?

  答:关键看签证内容。若签证对具体价款变更明确记载,则作为合同结算依据加入即可;若只是对具体事实确定而未确定变更价款的,则以图纸为依据确定变更价款,按《解释》16、19条操作,即当事人双方对变更价款不能协商一致的,可提交鉴定单位确定。

  4、当事人仅约定“发包人应在承包人提交竣工结算报告后一定期限内予以答复”,未约定“发包人在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件”,如何处理?

  答:视为没有约定。实践中一般处理为:如果双方对结算不能协商一致,可提交鉴定单位,以鉴定结论为判案依据。

  5、签合同时无图约,边设计边施工的合同,又约定了“一口价”,发生结算争议时,是依《解释》22条不予工程造价鉴定,还是依16条参照定额重新审价?

  答:以施工图纸据实计价。无施工图纸的,按承包人实际施工量计算对价。

  6、合同没有约定计息,但有滞纳金计付标准,可以吗?《解释》17条规定:当事人对工程欠款利息计付标准有约定的,按约定处理。没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。如果没有约定利息计付标准,而约定了滞纳金计付标准,对于这种情况如何适用?标准是否有限制?

  答:可以约定,而且利息与滞纳金可同时约定,且两者标准也没有限制。只是在对方提出约定标准过高要求降低时,是否降低、降低多少,则由法院或仲裁员自由心证决定。同理,违约金、赔偿金、双倍利息等,均可自由约定,且一般没有标准限制。

  7、当事人未对逾期竣工的违约责任作具体约定,如何处理?

  答:无约定,依法定。依《合同法》违约责任规定;依《解释》第8条解除合同,依《解释》第10条进行解除善后事宜处理。有关违约赔偿损失由守约方举证,也可将利息作为损失计算,利息起算依《解释》18条。

  8、因实际施工人原因(如质量、工期、材料),转包施工企业被判承担连带责任后,是否可以起诉实际施工人?

  答:《解释》25条仅规定因“质量”问题发生争议的,才可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼,亦即可以在承担连带责任后起诉,向实际施工人追偿。而工期和材料应分情况对待。工期和材料问题与质量问题有因果关系的,也可起诉追偿;无因果关系的,不能追偿。

【工程合同】相关文章:

工程工程合同04-24

工程合同 项目工程合同11-16

正规工程工程合同12-13

关于工程工程合同11-15

工程合同工程合同02-21

工程土方工程合同02-23

工程工程合同(精选15篇)02-23

工程建筑施工工程合同04-14

建筑工程工程合同04-01

工程工程合同15篇11-13