实用的安装合同共9篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的安装合同9篇，欢迎阅读与收藏。
安装合同 篇1
合同编号：
甲方：
乙方：
安装配套工程（以下简称本工程），为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的情况下，签订本合同。
1、工程概况
1.1工程名称：明月天意客梯
1.2工程地点：重庆市江津区
1.3工程内容：
1、电梯的脚手架的搭拆；
2、电梯井道低压照明的提供；
3、电梯施工期间电焊、气焊；
4、电梯的起重、分层、搬运、就位。
5、政府部门收取的电梯初装验收费；
6、承担施工期间的水电、费；
7、电梯卫士的初装费
2、工程工期
前期配合土建，根据总包进度施工,以总包进度时间为准。
3、合同价款
经双方协商，合同包干价：人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用，并充分考虑了规费及风险因素，（市场价格波动、法规、规定等）。
4、付款方式
4．1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。
4．2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。
5、甲方责任及义务
5.1协调现场施工的有关关系，如提供施工用水、用电接口，费用由乙方负责。
5.2甲方代表，全面履行甲方职责，对工程质量、进度进行监督检查。
5.3提供具备施工进场条件。
5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等
6、乙方责任及义务
6.1乙方在施工期间，对未完成的'工程负有实施产品保护的责任。
6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中，由乙方自行支付。
6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系，提供或了解其在分项工程上和特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认，否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。
6.4负责本工程的整体质量及联动试运行，保证设计使用效果。
6.5配合甲方做好后期的服务工作。
6.6严格执行施工规范、安全操作规程，做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故，乙方自行解决；甲方不承担任何责任和经济赔偿。
6.7按合同组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。
7. 附则
8.1未尽事宜，双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜，可提交工程所在地法院进行诉讼。
8.2本协议一式肆份，甲方两份、乙方两份，双方签字盖章后生效。
合同订立地点：重庆
甲方：名称（印章）：乙方：名称（印章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：
安装合同 篇2
发包人（全称）：承包人（全称）：
1、工程概况：
工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金
2、工程承包范围：
承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。（具体详见施工图及工程量清单）。
3、合同工期：
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数30天
4、质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45—20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89—20xx》等国家工程质量验收规范的要求。
5、合同价款
金额（大写）：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元（人民币）￥：239187.00元
6、合同生效
6.1合同订立时间：
6.2合同订立地点：山东公路技师学院
6.3本合同双方约定之日起生效。
7、材料的采购、安装与验收问题。
7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品（材质为中高档），必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。
7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的.主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。
7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。
7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。
7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。
7.6做好施工现场协调工作
项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。
8、质保期及售后服务规定：
8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。
8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。
8.3质保期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。
9、付款方式
合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金（投标保证金转为履约保证金）；所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。
当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。
①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的；
②工程质量出现严重缺陷的；
③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的；
④不按约定提交竣工资料的；
以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。
承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。
10、违约责任
10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。
10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。
10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。
10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。
11、其他事项
11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。
11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
安装合同 篇3
FZFC-05064 发包方： 有限公司 （以下简称：甲方） 承包方： 有限公司（以下简称：乙方）
甲乙双方依据国家法律、法规、规章，结合深圳市有关规定及“幸福海岸”二期临时设施活动板房购销、安装的具体情况，就本项目安装建设事项经平等协商达成一致，签订本合同。
第一部分：协议书
一、项目概况：
1、项目名称：活动板房安装、施工工程；
2、项目地点：工地。
二、项目内容、规格、数量、单价、金额、品牌等：
三、承包方式：
包工包料、包安装、包工期、包安全、包验收、包资料的编制与移交、包维修。
四、项目内容：
1、“幸福海岸”二期临时设施活动板房购销、安装工程；
2、活动板房安装相关工序的所有内容。
五、工期要求：
合同工期总日历天数为15天（工期自甲方活动板房砼基础施工完毕，通知乙方进场施工之日起开始计算，不可抗力因素影响安装的除外），工期每拖延壹天乙方自愿承诺向甲方支付人民币：贰仟元整（￥：20xx.00元）的违约金。
六、质量要求
1、 按国家施工技术规范及建筑行业有关规定施工，板房材料符合正常使用功能，材料规格、型号、质量、产地（详见合同附件一：雅致标准板房主要材料材质表）和安装质量必须满足相关规范要求且达到优良标准（具体执行标准详见合同附件二：雅致活动房屋产品标准，标准号为：YZQB-01-20xx）；
2、 所有进场的材料必须附有产品出厂合格证、检验报告、产品使用说明书。乙方承诺本项目所使用材料均为全新材料，不使用翻新材料（如：通过市场回购废旧产品或变形产品，进行重新加工、翻新等的材料）。若甲方发现不合格材料或乙方在本工程中采用翻新材料，乙方
自愿承诺对废旧材料予以立即更换并承担由此引起相应损失（如：产品不符合约定质量要求、工期延误等）。
3、 乙方进场安装前，甲方必须先按乙方提供的基础图纸完成砼基础面，乙方在基础面之上进行放线，定出场地各点、线的标准位置；
4、 乙方必须按照经甲方确认的.图纸要求（详见合同附件三：标准型板房设计图）安装并确保板房质量达到行业标准要求。
七、付款方式：
1、 本项目无预付款；
2、 项目安装完毕且经甲方和监理工程师验收合格后10日内（含10日，国家法定节假日顺延）甲方按实向乙方支付本合同全部款项；
3、 甲方在向乙方支付本合同价款的同时，直接自本合同总价款中扣除人民币壹万元整（￥10000.00元）作为质保金，在项目竣工之日起计满壹年后10日内（含10日，国家法定节假日顺延）按实无息支付。
4、 甲方支付款项之前，乙方必须按实提供建安发票。
八、保修、售后服务及其他条款：
1、乙方对活动板房免费保修期为三年，对彩钢、墙板的保质期为10年，保修、保质期自甲方验收合格之日起计算。在保修、保质期内，凡因乙方产品质量或施工工艺等原因造成的一切质量问题予以免费保修（人为损坏乙方仅收取材料费用）；
2、产品售后服务详见合同附件四：产品服务承诺书；
3. 乙方负责根据甲方需要对活动板房进行多次拆装，多次拆装单价明细如下：
A、第1-3次拆装单价为人民币：肆拾叁元整每平方米（￥：43元/M）; 2
B、第4-6次拆装单价为人民币：肆拾捌元整每平方米（￥：48元/M）； 2
C、若在拆装过程中不发生车辆运输即运输距离在100米以内（含100米），则以上两种单价分别按减少人民币叁元整每平方米（￥：3.00元/ M2计算。
D、若甲方在维修活动板房时需要2560ｍｍ（高）×1230ｍｍ（宽）×50ｍｍ（厚）的双面镁磷防火内墙隔板，乙方按人民币190.00元/块予以供应并负责安装等所有事项。
第二部份通用条款
九、甲方的义务和权利：
1、负责本项目施工进度的确认，负责为本项目提供工程技术交底、安全交底等其它技术文件，并进行质量监督和安全检查；
2、负责提供给乙方必要的材料堆场、加工场地和水电接驳口；
3、复核乙方上报的主要管理人员及技术人员名单；
4、工程款结算时，甲方有权拒绝由于乙方原因造成的得不到甲方及监理工程师认可的工程量；
5、在施工过程中，乙方有下列行为之一的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方经限期整改后仍有下列行为之一的，甲方有权终止合同，清退乙方出场。
（1） 工程进度连续三天达不到规定的要求；
（2） 不严格按照安全文明施工的有关规定，进行野蛮施工；
（3） 质量达不到本合同约定的质量标准。
十、乙方的义务和权利：
1、合同签定后进场施工前，乙方必须把其主要管理人员证件复印件及技术人名单报到甲方备案；
2、 乙方必须按本合同约定的材料品牌和相关规范要求供应和安装，并保证其产品本身和施工质量符合相关要求，不得以次充好或以假当真，保证按时、按量、保质完成合同约定内容。对因活动板房质量原因造成的坍塌等所有引起甲方人员生命、财产、安全等损失负责并承担所有费用（不可抗力除外）；
3、负责该板房项目的所有资料编制整理工作，资料必须在本工程验收合格后3日内移交给甲方；
4、负责按照施工组织设计、施工方案及施工进度计划安排劳动力，并依据图纸、施工进度计划办理设备、材料成品、半成品进场计划，并负责达到甲方提出的进度要求；
5负责工程板房安装范围内严格执行安全文明施工有关规定，并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的所有费用；
6、遵守有关环境保护和现场管理的法律、法规，加强施工现场的环境管理和现场管理，负责维护和保持施工现场清洁卫生，保证道路畅通；负责做到工完场清，在工程施工范围内，如乙方应清的未清，由甲方派人清理现场所发生的费用由乙方全部双倍承担；
7、负责乙方施工人员的管理和临时户口的申报工作以及办理社会保险的费用，进场前必须按政府相关规定办理所有人员的工伤及其他保险；负责乙方施工人员劳保用品的购买与发放，负责承包项目所需设备及小型施工工具购买；
8、乙方在本工程施工员工必须身体健康，特殊工种必须持证上岗，各工种均应遵守安全文明生产的相关规定，否则造成的后果由乙方承担；乙方必须按深圳市社会治安管理的有关规定，备齐员工身份证、暂住证复印件，并交复印件给甲方。工程现场宿舍不得留宿三无
安装合同 篇4
总包方:___________________(以下简称甲方)
分包方:___________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府[1984]×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:______________
二、工程地点:______________
三、工程编号:______________施工许可证号:___________营业执照号:__________
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。
六、分包工程人工费用 元。
七、乙方投入工种及人数 人。
第二条 工程结算
按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结算(幅度不超过已完成量的80%)，工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做到安全交底，提出明确安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘扦套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
一、单位工程分包，每预算工日为 元。实行单方平米人工费包干，每平方米 元。
二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为 元。达到合格的'每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。
三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。
四、清工每日为 元。
五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为 元。
六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为
七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。
八、分包工程费用明细表(一--七项均可列表)。
第七条 材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
二、手持操作工具，由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁俞拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
甲方：
乙方：
年月日年月日
安装合同 篇5
甲方：重庆佳速汽车零部件有限公司
乙方：重庆峡通锅炉设备安装公司
甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：
一、需安装设备名称、规格型号：22 空压机及 2 立方储气罐
二、安装期限：自签订本协议之日起 5 天以内安装并交付使用。
三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图在 4 米宽 5 米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。如在安装过程中乙方不慎将机械配件或整台设备损坏，除赔偿所有损失外还将承担所有维修费用并在维修合格后甲方按第五条总安装价款的 90% 付款。乙方在安装过程中如因乙方操作不当造成乙方或甲方人员人身伤亡事故或其它任何损失一概由乙方承担。
四、验收方式：由甲方质量部会同市特检中心进行验收，并开具 《 验收报告 》 并经签章合格后为验收合格完毕。市特检中心进行验收所收取的费用包含于第五条总安装价款内。
五、总安装价款：人民币 ￥9300 元，人民币大写：玖仟叁佰圆整，此价款含安装过程中所需的工时、工具、电器机械配件（包括DN100 截止阀、DN100 法兰盘等）、电线电缆等一切费用，还包括办理《 压力容器使用证》 等其它所有取得使用权限的费用，甲方只负责提供水源、电源、氧气和乙炔。此总安装价款为17% 的.含税价。
六、结算方式：安装完毕甲方取得使用权限后，根据甲方的《 验收报告》 乙方开具和总安装价款同等金额的增值税发票送达甲方后十五天内全额付款。
七、乙方在设备报废期内有责任对设备因安装引起的所有问题负责，如因此而发生的任何分歧将申请由重庆市仲裁委员会进行仲裁或进行法律诉讼，设备未经乙方许可移动的除外。
八、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，自甲乙双方签字盖章后生效。复印件无效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
安装合同 篇6
委托方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，遵循平等自愿，公平诚信的原则，结合项目的具体情况，双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况：
1、工程名称：酷K时尚量贩KTV及酷咖啡网咖门头招牌改造拆除制作及安装。
2、工程实施地点：梓潼县中和街西段金域西峻1楼
3、承包方式和承包范围：本工程以包工、包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料等。
4、工程内容：详见附件。
5、工程施工期：自动工之日起10日之内完工。
二、工程承包范围：旧广告牌拆除和新广告牌的制作及安装。
三、安装标准及质量保证
乙方严格按照图纸施工，规范施工，所用材料必须如何国家标准；双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程必须进行验收，并明确记录验收部位的尺寸、质量、数量等情况。
四、工程款项及支付
1、项目系统造价：工程估算含税总造价为人民币：20xx0元。（大写：貳萬元整。）
2、支付方式：转账支付。工程开始时甲方支付工程款总额的20%即4000元（大写：肆仟元整）给乙方作为材料款，工程完工验收合格后，甲方将剩余尾款即16000元（大写：壹萬陸仟整）一次性支付于乙方。
五、产品质量及安装要求
1、乙方须按工程方案要求向甲方提供符合国家产品质量标准的材料，不得以任何理由以次充好。所有材料必须经甲方认质认价后方可使用，如发现有质量问题则乙方负全责。未经甲方同意，不得随意更改方案。
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责安装，要求做到布局合理，便于使用及维护，符合国家有关标准。
3、乙方向甲方承诺按照合同约定施工。竣工后在质量保修期内承担工程质量保修责任，保修期一年。（保修期间材料费用由乙方承担）
4、保修期满后，甲方要求乙方维修的，乙方以项目方案书中的产品单价向甲方收费。（材料费、维护服务费，第一年免维修费；以后均按产品单价收取费用）。
六、施工安全
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全生产标准施工，由于乙方在施工中安全措施不力，造成的责任事故和一切经济损失，由乙方自行承担。
2、保修期届满后，甲乙双方另签订维护协议，乙方应提供优惠的有偿技术维护。
3、在验收合格后的一年内，如乙方接到甲方故障报修通知后24小时内响应24小时内解决故障（每次服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。
七、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务：
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、委派蒋贵云、张明为项目实施现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。
3、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
4、甲方有义务向乙方提供一切在施工过程中的用电、用水。
5、甲方有义务去有关部门办理占道施工相关手续（若因有关部门因手续问题导致的停业施工，损失由甲方承担）。
（二）乙方权利和义务：
1、按施工安全规范做好施工质量、安装的安全责任，确保规范、安全地完成项目工程，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关。
2、施工中因乙方责任造成的`停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的工程和设备器具有保护的责任，施工时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。
5、乙方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须告知甲方，甲方在收到通知后必须及时予以确认，如二日内不答复，则乙方视为认可。
八、约定事项：
1、甲乙双方在施工过程中不得随意改变方案。
2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
4、附件作为本合同要件，甲乙双方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时，按质完成安装工程；安装完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的5%向甲方支付违约金。
2、甲方如未按本合同的规定付款，每延迟一日，按应付而未付金额的5%计付违约金。
3、施工逾约定工期超过7日，甲方有权单方解除合同，除已支付款项外，合同余款甲方将不再支付。
4、施工过程中甲方如发现工程质量问题，乙方必须无偿整改、返修，直至达到验收标准。
6、甲乙双方若其中一方无故导致合同终止，所有损失由其全部承担。
十、其他：
1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向当地法院诉讼解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方代表签字盖章后生效，由甲方执一份，乙方执一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
安装合同 篇7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的`原则，就XXX工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一.工程概况
工程项目名称：XXX工业园厂区路灯安装
工程地点：XXX工业园
工程内容：厂区路灯安装施工
资金来源：自筹资金
二.工程范围
厂区路灯布置图内要求的内容。
三.施工工期
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四.质量标准
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五.合同款项与支付
该合同价为包干价：86900.00元，大写：XXX元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期
验收合格后，乙方质保时间为________年。
七.违约责任
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
安装合同 篇8
甲方： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx （以下简称甲方）
乙方： xxxxxx （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿平等互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守
一项目名称和地点：
1项目名称： xxxx顶广告字制作安装工程
2工程地点： xxxxxx路东侧
二工程内容：
乙方负责广告字安装。
三承包方式和安装费：
本项目由甲方委托乙方全权负责安装，以总价 ：xxxxxxx 人民币（大写）一次性包死。
四安装费用结算方式：
安装结束，检验合格后一次性付清。
五双方责任：
（一）甲方责任
1开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内甲方协助乙方选好材料堆放场地
2甲方派驻工地代表，对工程进度工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜
（二）乙方责任
1乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容。
2乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任
3、乙方应通过科学的计算，充分的考虑到风、雨、雪等自然外力的作用下，广告牌在使用期间的牢固性及安全性。若因自然外力作用下而发生破坏、掉落等情况，而造成人员伤亡的'，乙方应无条件的承担由其带来的一切经济后果及社会影响。（人为破坏或地震等自然灾害造成的破坏除外）
4、乙方在安装制作期间的安全责任由乙方自行负责，安装制作过程中的一切安全责任与甲方无关。
5、乙方负责免费维修LED发光字一年，三年之内免费保养广告字钢架。保修期结束，乙方有义务按时通知甲方进行保养。
六违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决
本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各持一份
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。
第一条订购板房内容
甲方向乙方订购的活动板房为层彩钢活动板房 栋，安装面积平方米，活动板房面积计算规则：
1、 板房面积=外墙外边线长×宽×层数
2、 室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和
3、 雨棚面积=雨棚投影面积的一半
4、 总面积=（1）＋（2）＋（3）
第二条合同金额
1、单价为 元/㎡ ，包工包料。
2、其他项目：。
3、合同总金额（人民币）￥元。
第三条 付款方式
1、钢构进场甲方向乙方支付合同总价% 的货款。
2、竣工验收合格后付款至合同总价%的货款。
3、结算完成后 日内，扣除合同总价 %的质量保证金后，付清剩余货款。质保期满后，全额退还质量保证金。（本工程质量保修期为 年）
第四条 安装地点及工期
1、安装地点：四川广安前锋工业园区内。
2、安装布置以甲方提供的平面图为准。
3、安装工期：从 年 月 日至 年月日共计 个日历天。
第五条 甲方责任
1、甲方提供场地平整、板房基础、安装所需水电接驳以及夜间施工所需照明。
2、按合同约定支付货款。
第六条 乙方责任
1、乙方必须提供公司营业执照、出场合格证、板房施工方案、施工图纸等相关合同附件。
2、乙方必须提供足够的人力保证按期完工，并承担运输、装卸和安装过程中的安全责任。
3、付款时乙方必须提供盖有公司公章的`收款收据及发票。
4、乙方必须保证板房的正确安装及安全使用，并免费提供 年的检查保修，如因产品及安装质量问题造成甲方人员在使用中出现安全事故，一切责任由乙方承担。因使用不当等原因或保修期外的损坏，供方给予成本价维修。 ??第七条其他
1、本合同未尽事宜由乙方本着友好的合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，提交广安区人民法院处理。
甲方（公章）： 乙方：公章）
代表签字： 代表签字：
电话：
日期：年月日 日期：年月日
电话：
【安装合同】相关文章：
安装的合同02-06
安装合同【精选】09-17
安装合同[经典]08-22
（精选）安装合同08-26
【经典】安装合同08-25
安装合同08-18
(精选)安装合同08-20
安装合同（经典）09-04
安装合同（精选）09-11
(经典)安装合同09-10