实用的安装合同[优选10篇]
在当今不断发展的世界，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编整理的安装合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
![实用的安装合同[优选10篇]](https://p.9136.com/00/l/bacfcdac4_2.jpg)
安装合同 篇1
甲方：________
法定代表人：________
地址：________
联系电话：________
传真：________
乙方：________
负责人：________
地址：________
联系电话：________
传真：________
甲、乙双方经友好协商，就甲方在乙方________________楼宇内的电梯厢内安装装饰镜框，用于环境装饰及刊登商业广告等事宜达成如下协议。
小区基本情况：
项目名称：________
楼宇性质：________
地址：________________________
邮编：________________
电梯数量：________部
一、使用范围及安装数量
1、乙方可以安装装饰镜框用于刊登商业广告的范围为：________小区楼宇内的________部电梯的电梯厢。
2、安装数量：每部电梯厢内安装________块，共计________块。
二、镜框规格及材质要求
1、镜框规格：长________、宽________、厚度________；
2、镜框材质要求：环保人造大理石。
三、费用及支付方式
1、甲、乙双方商定装饰镜框的维护保洁费为：每部电梯厢________元/年，共________部电梯，每部电梯共安装________块装饰镜框，全部电梯厢合计每年支付________元/年。
2、支付方式：
具体交纳时间为：
3、如由于乙方原因致使甲方未能按本协议约定的数量安装，则维护保洁费按实际可以安装的数量计付。
4、如由于甲方自身原因，未能按本协议约定的数量安装，则维护保洁费按本协议的约定计付。
四、合作期限
1、甲、乙双方合作期限为________年。
自________年_____月_____日至________年_____月_____日，含免费安装期一个月，该免费安装期自________年_____月_____日起至________年_____月_____日止。
2、本协议期满后，甲、乙双方如想继续合作，则需另行签订协议。
3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期，本协议到期后，甲、乙双方的.合作终止，甲方不得继续使用电梯厢，并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金
甲方应在本合同正式签订日，向乙方支付保证金________元，用于保证甲方按本协议约定履行义务。本协议期限期满时，甲方如无违反本协议之行为，且在合同期满后10日内完成将装饰镜框及镜框中的内容进行清除等工作，则该保证金予以返还，但不计利息。
六、甲方的权利和义务
（一）甲方权利
1、甲方负责装饰镜框的制作，并按双方认定的安装方式及位置进行安装（见附件2），装饰镜框的产权归甲方所有。
2、本协议有效期内，甲方对电梯厢有独家装饰镜框广告发布权。对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果，甲方将定期派员工进入电梯厢更换画面，以及对装饰镜框进行维护与保养，乙方应对甲方人员出入小区提供便利。
4、本协议期满后，乙方如想继续和他方开展此项合作，在同等条件下，甲方有优先权。
（二）甲方义务
1、甲方保证装饰镜框安装方式具备安全性，不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏。
2、甲方保证装饰材料符合人体健康要求，不对电梯用户构成不良影响。
3、甲方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规，广告刊登的界定及承诺（见附件1）
4、甲方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时，甲方应在装饰镜框内做公益宣传，以美化环境。
6、甲方应按本协议约定支付维护保洁费。
7、如因甲方的原因造成小区内的人员、建筑物及其他财产遭受损失，甲方应负赔偿责任。如乙方赔偿损失后，有权向甲方追偿全部赔偿额。
七、乙方的权利和义务
（一）乙方权利
1、甲方安装装饰镜框时，乙方有权要求甲方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在甲方安装过程中，乙方有权对甲方安装进行监督，如发现甲方安装方式违反本协议的，乙方有权责成甲方修改安装方案。
3、甲方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养，违反本协议规定的，不符合人体健康要求的，乙方有权责成甲方限期改正。
4、为更好地美化电梯厢内环境，乙方有权为甲方提供合理化建议，经甲、乙双方协商后由甲方实施改进方案。
5、乙方有权要求甲方按本协议约定支付维护保洁费。
（二）乙方义务
1、在本协议有效期内，乙方承诺不与任何第三方在太阳园小区进行相同或类似的合作，乙方授权甲方独家享有电梯厢镜框广告发布权。
2、乙方如发现装饰镜框出现问题，如遗失、掉落、毁损，应及时通知甲方，由甲方负责维修或重新安装。乙方不承担任何责任。
3、乙方在与甲方合作期间，如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时，应提前通知甲方，由双方共同协商解决方案。
4、乙方应向甲方提供授权书（见附件3）。
八、违约金
甲、乙双方应按本合同约定履行义务，任何一方有违反本协议约定之行为，应支付违约金，违约金为__________元。
九、争议解决
甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向_______________人民法院提起诉讼。
十、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行签订补充协议。
十一、本协议的附件与本协议具有同等法律效力，经双方签字、盖章后生效。
十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________ 乙方：__________
法定代表人：_____ 法定代表人：_____
经办人：__________ 经办人：__________
________年_____月_____日 ________年_____月_____日
附件1
广告刊登内容的界定及保证
一、我公司选择的广告客户以国内、外著名品牌企业为主，都具有良好的商业信誉。
二、广告刊登的内容：不违反中华人民共和国的相关法律法规，遵守社会公德和职业道德，有利于人民身心健康，促进商品和服务质量的提高，保护消费者合法权益，不与合作方有利益冲突。
三、广告画面保证优美、大方，与所在楼宇的环境及档次相协调。
四、我公司在广告刊登前，将广告发布内容提交工商行政管理部门指定的广告审查人员审查备案，以保证广告刊登内容的合法性
安装合同 篇2
甲方：抚州市东旭房地产开发有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利原则，经友好协商，就甲方委托乙方代理发布、发布形象广告，一致同意达成如下条款：
一、 广告地点： 抚州市抚河大桥河滨公园（详见示意图）
二、 广告规格： 18m x 7m x 2面
三、 广告形式： 户外单立柱双面广告牌
1、甲方的广告画面文字内容应符合广告法等相关法律法规，乙方负责办理本合同所涉及的当地工商等报批手续及其费用。
2、灯光：采用400瓦/盏专业户外广告射灯盏），需在8月22日之前全部安装到位，费用由乙方承担。
四、亮灯时间：每晚四个小时，电费由乙方负责（具体时间按季节调整）。
五、广告验收：
本广告画面所有使用的喷绘布型号为530，广告上画亮灯后，乙方通知甲方，甲方需三个工作日内来人共同完成验收。
六、发布期限： 壹 年，（从20xx年09月 01 日至 20xx 年08 月 31日止）。
七、广告费：总价人民币 12 万元（大写壹拾贰万整）（含税），本价格包含税金、发布费、占地费、安装费、维修费、保险费、基础架制作费、工商、城管报批等费用。
八、付款方式。
甲、乙双方在签订合同第一次画面发布后甲方付广告费的30%（即 3.6 万元）给乙方；第二次付款在广告发布第六个月再付广告费的60%（即 7.2万元）给乙方；余款在发布期满前一个月付清广告费的10%（即 1.2万元）给乙方。每次付款前，乙方需提供正式发票。
九、广告牌《（架）结构》的设计、建造、维护、保养
1、乙方负责广告牌《（架）结构》的设计、施工、建造。乙方保证前述广告牌在安全、质量、用途等方面均符合国家有关规定、标准。如果乙方违反前述保证义务，因设计、施工建造原因造成的工伤事故及人员、车辆等安全事故，由乙
方负法律责任及承担由此引起的经济损失。
2、发布期间，乙方负责本广告牌的.维修、保养、管理费用。派专人定期检查、维护、保养广告牌（架），定期检查灯光照明及其装置，发现不亮灯，画面损坏、松驰等须在两日内修复好。如因停电或电路、照明装置故障（即供电部门因素）等原因或其它不可抗力原因，使该广告牌的灯光或（画面两日内不能正常修复好，乙方应向甲方电话及时通知。
3、发布期间，乙方须自行对本广告发布质量和效果进行检查。如甲方在检查中发现灯泡不亮，告知乙方后须在两日内完全修复好。
4、乙方负责户外广告报批手续，广告稿样审批，验收及发布期的免费保修维护，确保广告的清洁、完整，确保广告牌及附属设施的安全并承担由此产生的侵权行为之责任。乙方应保证该广告通过相关部门的审批，并保证该广告如期发行；如遇广告牌破损、污损等情形，乙方应及时或接到甲方通知书四十八小时内进行维修或清洁。如因该广告牌或其附属设施侵犯第三方权益而承担责任的，该责任由乙方承担。
5、本合同期内，因乙方无权使用该广告位或乙方对该广告位的使用权被停止，乙方应支付本合同未履行期限相应广告费用的双倍金额作为违约金。
6、发布期间或发布期后，如遇市政、规划及其它原因需拆除本广告牌（架），恢复场地原貌的，由乙方负责（包括所有费用）按有关规定执行，一切事项与甲方无关。乙方应无条件将未发布时间的总额平摊费用按比例一次性全额退还甲方。
7、在本合同期内乙方免费为甲方更换画面一次，广告发布期间，甲方后期如需另外更换画面，则乙方按15元/㎡收费，乙方负责画布喷绘安装实施，每次新换画布厚度不得低于530布，否则按违约没收该次所发生费用，且还须按要求重新在四十八小时内更换完成。画面在48小时内安装到位并通知甲方检查。
十、乙方未及时适当履行或不履行、部分履行合同约定义务的，应向甲方支付合同总额的5%作为违约金，并应继续履行合同，因此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。
十一、因政府行为、自然灾害等不可抗力因素使本广告不能继续正常发布，甲、乙双方互不承担违约责任。合同广告费按年度实际发布天数计算，有关费用，甲、乙双方必须在5个工作日内结（付）清。
十二、本合同壹式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具同等法律效力。未尽事宜及争议，双方友好协商解决。协商不能解决，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
广告位置示意图
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签约代表： 签约代表： 签约日期： 地点：
安装合同 篇3
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容及材料要求：
喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。
四、工程计价方式：
本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。
五、工程造价：小写：元 （大写：）
六、工期： 天，开工日期为20 年 月 日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。
七、验收方式及提出异议的期限：
工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的`效果进行验收。
八、结算方式及期限
预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。
九、违约责任：
1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。
2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。
3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。
十、质量保证
产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。
十一、解决合同纠纷的方式：
双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
20 年 月 日
安装合同 篇4
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本亮化工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xxxxx道路太阳能路灯亮化工程
工程地点：
工程内容：挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等
二、合同工期20xx年10月20日至20xx年11月20日;
三、质量标准：合格。
四、工程价款(预、决算)编制依据：
(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》工料单价计价的计价程序，取费按《浙江省建筑工程施工费用定额》，施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行，材料按施工工期月份的平均信息价执行;
(二)本工程合同造价暂定为元。
五、工程款支付方式：
(一)合同签订，基础工程完成，支付预算金额的50%;
(二)工程灯具完成立杆，支付至预算金额的70%;
(三)亮灯调试结束，支付至总金额的`95%;
(四)5%的质保金在工程验收合格后一年内付清。
六、双方职责：
(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工，确保施工过程中的人身及财产安全，在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故，由乙方自行负责。
(二)、工程易耗品包括蓄电池免费保修期为壹年，因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。
七、其他：
本合同自双方代表人签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份。未尽事宜，双方协商解决，订立补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇5
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;
2、制定合理的`材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
乙方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
安装合同 篇6
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程
工程地点：南通市通州区金游城
工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。
二、工程承包范围及承包方法、工期
1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。
2、承包方式：包工包料。
3、合同工期：90天(日历天)。
三、质量标准及验收
1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格
2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。
3、施工技术要求：
⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
⑵、转角，弯头处的保温要密实。
4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。
四、合同价款与支付
1、本合同价款采用固定单价方式。
⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。
⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。
⑶、合同金额(暂定)：37000.00元(人民币大写：叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价：
①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费：1350.00元/ m3
②、橡胶保温管制作、安装人工费：300.00元/m3
③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：100.00元/m2
④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：120.00元/m2 ⑤、华美橡塑胶：12.00元/kg
2、工程预付款：无工程预付款。
3、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。
4、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
⑴、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100%的发票后，付至决算审定价的'95%，
⑵、审定价的5%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。
五、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失，由承包人承担。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法人代表： 法人代表：
电话： 电话：
账号： 帐号：
时间： 时间：
安装合同 篇7
甲方：xx
乙方：
昨岭村新农村范围内38户自来水，承包给乙方安装，经甲乙双方协商后作如下事项：
一、乙方所负担事项。
1、质量中上国标热融管。
2、挖沟、复土、包括一切投工。
3、不锈钢水龙头38个，每只30元以上水表38只（水表包安装）。
4、每户安装一个水龙头自来水送到厨房。
5、自送水日起包修一年，一年内管子压破，冻破由乙方负责。
6、室外管子一年内得露出土面。
二、甲方包负担事项：
1、供电、水泵、井水，水量水泥、砂石。
2、按每户842.10元计算，共计人民币叁万贰仟元工程款付给乙方。
3、付款方法：乙方安装完毕，送水成功，甲方应付给乙方工程款50%，即壹万陆仟元整。
剩下50%即壹万陆仟元整，待县拨款到位付清。 以上合同甲乙双方共同执行，本合同一式三份。
甲方签字： 乙方签字：
年月日
安装合同 篇8
甲方（委托单位）：
乙方（受委托单位）： 娄底市建设工程有限公司设备安装部
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。
二、安装费用及检测资料费用按元包干。（注：）
三、付款方式
1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任
（一）甲方责任
1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的.操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因）。
五、违约责任
未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项
1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
安装合同 篇9
工程名称： 不锈钢防盗窗安装工程
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙方按平等互利的'原则，经友好协商一致，同意签定本合同。
一、 安装单位地址：
二、 材料
主框架：0.9mm 25×25mm 不锈钢方管。主撑 ￠19 不锈钢圆管，加厚、膨胀螺栓固定。
三、 工程段造价及付款方式
防盗窗为190元/㎡（按实际面积结算）
工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。
四、 双方权利义务
甲方：
1、 保证乙方场地、电力畅通。
2、 验收合格后按合同三条规定支付工程费用。
乙方：
1、 按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠。
2、 确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。
3、 施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。
五、 验收及违约责任
1、乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。
2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。
六、附则
1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。 2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
年 月 日
安装合同 篇10
甲方：_________________________________ （以下简称甲方） 乙方：大连 传媒广告有限公司 （以下简称乙方）
甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：
一、项目概况
1、项目名称：广告牌设计与安装 。
2、数量、规格、材料与报价表；详见本合同附件一（报价单）。
3、安装地点：
二、合同价款及付款方式
1、合同价款
甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：￥ 元（大写：整）。
2、付款方式
①甲方于合同生效后 3 日内支付乙方合同总额%的款项，即人民币 元整，即大写：整。
②本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的％，即人民币 元整，即大写： 整，在安装完毕后 7 日内支付。
③以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的.发票。
三、制作、安装方式及质量、安全要求
1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。
2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。
3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。
四、制作、安装工期
1、乙方应在20xx 年 月 日前制作安装完成。
2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。
五、制作、安装的验收
乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在3日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方3日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方
的通知后返工达到合同约束的制作标准与安装要求。
六、双方权利和义务
1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。
2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。
3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。
4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由甲方自行承担。
5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。
6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。
7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。
七、违约责任
1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为500元支付给乙方。
2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币500元。
八、其他事项
1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。
2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代 表 人： 代 表 人：
联系电话： 联系电话：
签订时间：
【安装合同】相关文章：
安装合同08-18
安装合同【精选】09-17
(精选)安装合同08-20
安装合同（经典）09-04
安装的合同04-03
安装合同[经典]08-22
【经典】安装合同08-25
（精选）安装合同08-26
安装合同（精选）09-11
(经典)安装合同09-10