实用的购销合同常用(7篇)

　　在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的购销合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

实用的购销合同常用(7篇)

购销合同篇1

　　甲方(供货方)：

　　乙方(购货方)：

　　甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

　　一、双方责任

　　甲方：

　　1、甲方提供的所有产品质量，必须符合国家有关部门的质量要求由甲方承担一定责任，乙方有权终止协议。

　　2、在乙方进货通知发出后，甲方必须积极组织发货，特殊情况甲乙双方另行约定。

　　3、如甲方涨价，应提前一个星期通知乙方，甲方并承担一切后果。

　　4、甲方负责送货到乙方指定地点，由甲方承担运输费用。

　　乙方：

　　1、乙方应配合甲方积极销售，把甲方所有的.产品在销售处展示。

　　2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况，并及时向甲方业务反应。

　　3、乙方购进的产品如销售不畅，可随时调换本品牌其他系列的产品或者按原价办理退货。

　　二、结算方式：以实销为准，每月20号前结清上月货款。

　　三、货品名称、系列：

　　四、合同期限：

　　本协议有效期限年月日至年月日，协议期满后，乙方优先甲方续约，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，应提前一个月书面形式通知对方，并承担相应的责任及经济损失。

　　五、违约责任：

　　未经双方同意，任何一方无权中途终止协议，如有违约，履约方有权向违约方赔偿一定的经济损失。

　　六、本协议未尽事项，甲乙双方另行协商，本协议壹式两份，经甲乙双方代表签字盖章生效，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇2

　　出让人：_________________(以下简称“甲方”)

　　受让人：_________________(以下简称“乙方”)

　　第一条根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》、国土资源部《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法(试行)》等有关法律、法规及规范性文件规定和《_________________探矿权采矿权拍卖成交确认书》，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。

　　第二条甲方依法将拍卖标的“_________________探矿权采矿权”出让给乙方。

　　探矿权采矿权出让范围：____________________________

　　勘查开采矿种：煤。

　　甲方向乙方提供《_________________煤炭资源/储量估算报告》。

　　第三条本合同出让的探矿权有效期_____年，自颁发勘查许可证之日起计算;本合同出让的采矿权有效期___年，自颁发采矿许可证之日起计算。

　　第四条本合同出让的标的仅为探矿权、采矿权，不包括土地使用权及其他物权。

　　本合同出让的探矿权不得延续、转让;出让的采矿权在符合法定条件时，可依法转让和抵押，转让、抵押的有效期不得超过采矿权有效期。

　　第五条 _________________探矿权采矿权拍卖出让价款总额为人民币大写____________万元(小写￥____________万元)。此价款不包括探矿权使用费、采矿权使用费、矿产资源补偿费、探矿权登记费、采矿权登记费及其他有关法定税费。

　　拍卖成交后，乙方同意在签订《_________________探矿权采矿权拍卖成交确认书》之日起____________日内(含节假日，下同)缴纳成交价款的____________%(含履约保证金在内);在签订本合同之日起 ____________日内再缴纳成交价款的____________%，余款在签订本合同之日起____________日内全部付清。

　　甲方指定收款单位、开户银行及帐号：

　　收款单位：____________

　　开户银行：____________

　　银行帐号：____________

　　第六条乙方在本合同签订之日起____个月内，应当依照有关法律、法规的规定，备齐相关资料并持缴清全部拍卖出让价款凭证到甲方办理探矿权登记手续。

　　甲方在受理乙方探矿权登记申请之日起____日内，依法为乙方办理探矿权登记手续，颁发矿产资源勘查许可证。

　　第七条乙方应当在探矿权有效期内，依据有关法律、法规的规定，备齐相关资料，到甲方办理采矿权登记手续。

　　甲方自受理乙方采矿权登记申请之日起____日内，依法为乙方办理采矿权登记手续，颁发采矿许可证。

　　第八条乙方在受让的探矿权采矿权范围内所进行的勘查、采矿活动，应当遵循有关法律、法规的规定，并履行各项法定义务，不得损害公共利益。

　　乙方的合法权益受法律保护。

　　第九条对矿区范围内的矿产资源，乙方必须委托具有资质的单位编制开发利用方案和矿山地质环境影响评价报告，采用科学的采矿方法开采，依法合理利用矿产资源，最大限度地保护当地生态及地质环境。

　　第十条乙方在矿产资源勘查、矿山建设和矿产资源开发利用中涉及土地、林木、安全生产、环境保护等事项应按照有关法律、法规的规定办理，其法律责任及发生的费用由乙方承担。

　　第十一条因国家重大建设项目需要，影响本合同履行的，按照国家届时的法律法规规定和有关政策处理。

　　第十二条本合同规定的出让期限届满，本合同自行终止。乙方应依照有关法律、法规的规定履行土地复垦等法定义务，并办理采矿权注销登记手续。

　　乙方如需继续开采本合同约定的矿区范围内剩余煤炭资源，应在采矿许可证有效期届满的____ 日前，向甲方提出采矿权延续登记申请。符合继续办矿条件的，甲方可依照届时法律、法规的规定将采矿权出让给乙方。但乙方未完全履行法定义务或者存在违反《中华人民共和国矿产资源法》及其他相关法律、法规规定情形的，甲方有权不批准乙方申请。

　　第十三条任何一方对因发生不可抗力且自身无过错造成延误或者不能履行合同义务的`，可不负违约责任，但必须采取一切必要的补救措施以减轻造成的损失。

　　第十四条乙方逾期未付清本合同约定的探矿权采矿权拍卖出让价款或逾期不办理探矿权、采矿权登记手续，视为自行放弃探矿权、采矿权，所交履约保证金和已交探矿权采矿权拍卖出让价款甲方不予退还，乙方无权要求获得本合同约定的探矿权、采矿权，甲方有权对本合同约定的探矿权采矿权再行出让或以其他方式处理。

　　第十五条乙方在取得本合同约定的探矿权_______个月内必须委托有资质的地勘单位，依据地质勘查设计，开展地质勘查工作。乙方在取得本合同约定的采矿权 ______个月

　　内必须开工建设，开工建设后3年内必须投入采矿生产。乙方逾期不进行勘查或者逾期不投入采矿生产的，视为自行放弃探矿权、采矿权，甲方有权终止本合同。因不可抗力造成勘查、开工建设延迟或者逾期投入勘查、采矿生产的除外。

　　第十六条因甲方过失致使乙方未能按期取得本合同项下的探矿权、采矿权，给乙方造成经济损失的，由甲方依法赔偿。

　　第十七条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。因执行合同发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十八条本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字和盖章后生效。

　　第十九条本合同采用中文书写，合同的中文正本一式捌份，双方各执肆份。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　法定代表人(委托代理人)(签字)：_______________ 法定代表人(委托代理人) ( 签字)：_______________

　　___ 年 ___月___ 日 ___ 年 ___月___ 日

购销合同篇3

　　供方：江苏省泰兴市弘天贸易有限公司（以下简称“甲方”）买方：泰兴市苏合农副产品销售专业合作社联社（以下简称“乙方”）

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律规定，甲乙双方经友好协商，就乙方

　　一、发运：在乙方付款后，甲方按乙方所报流向发货。甲方负责办理运输事宜，

　　货物发出后甲方要将发货到站、数量及收货单位以传真形式通知乙方，以便及时接货。

　　二、付款：本合同签订后的10个工作日内，乙方将全部货款汇至甲方指定帐户。

　　三、交货时间：甲方在乙方付款后，于20xx年10月底前将货物全部发出。

　　四、质量检验：本合同所载品质条款系根据国家颁发的质量标准制定。货物品质

　　最终以接货地国家质量检验部门出具的检验报告为准。如该报告表明产品存在质量问题，甲方须承担由此产生的'一切责任，并赔偿乙方的全部损失。

　　五、单据要求：甲方在交货后应按规定提供销售发票。

　　六、短量处理：如因甲方装车数量不足，而产生的货物短件，应由甲方补足。如

　　在运输过程中，发生的水湿、被盗等，乙方提供货运记录证明，由甲方协助乙方办理索赔。

　　七、争议的解决：凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，由甲乙双方友好

　　协商解决。协商不成时，任何一方均有权向原告方所在地适当级别的法院提出诉讼请求。

　　八、合同的生效及修改：本合同经甲乙2双方授权代表签字并盖章后生效，有效

　　期至各方在本合同项下的义务全部履行完毕时止。甲乙双方经协商一致，可另行签订补充或修改协议。

　　九、合同文本：本合同文本正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　传真件有效。

　　供方：需方：

　　单位章：单位章：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号：

　　年月日

购销合同篇4

　　甲方(采购方)：

　　乙方(供应商)：

　　为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：

　　第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

　　第二条：合同价格

　　本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。

　　第三条：质量保证

　　1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为月，自甲方验收合格之日起计算;

　　2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。

　　3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。

　　第四条、货物的'结算与支付

　　1、甲乙双方确认的货物结算依据为：采购合同书复印件、甲方采购定单(传真件、扫描件有效)、乙方开具的有效发票，甲方按质量合格货物数量支付乙方货款。如因乙方缺少结算依据而导致甲方不能按合同约定期限付款，甲方不承担逾期付款的违约责任。

　　2、总合同价人民币 (￥元)按实际安装数量计算。

　　3.支付方式：

　　a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的 %做为合同定金，即元。

　　b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的 % ，即元。

　　c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后，日之内即付清合同款剩余的 %，即元

　　第五条、违约责任

　　1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

　　2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

　　3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。

　　4.乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承当甲方因此所造成的损失。

　　第六条、不可抗力

　　1. 不可抗力是指合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、磁电串入等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

　　2.如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并且在不可抗力发生之日起十日内取得公证机关不能履行或不能全面履行合同的证明送交给对方。双方同意，可据此免除部分或全部责任。一方不能证明不能履行合同是不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

　　第七条、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

　　第八条、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，甲乙双方均有权向合同签约地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第九条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　法定代表人(签字) 法定代表人(签字) 代理人：代理人：电话 : 电话: 开户银行：开户银行：账号：账号：签约日期：签约日期：

购销合同篇5

　　甲方(购货方)：

　　乙方(供货方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商达成本合同条款，共同遵照执行。

　　一、合同标的：

　　二、质量

　　乙方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。

　　三、交货

　　3.1 甲乙双方约定采用以下第( 3 )项方式交货

　　(1)甲方自提 (2)乙方代办运输 (3)乙方送货上门 3.2 发货日期：乙方收到预付货款后( 3 )日内发货。 3.3 发货地址：货物送至甲方指定地点。

　　3.4 本合同签署后，甲方如要求变更约定的发货日期，收货地址或收货人，应在所约定的发货日期前( 1)个工作日内书面通知乙方。本条所述的变更次数不应该超过两次。

　　四、包装

　　4.1 乙方交付的货物应具有适宜多次正常搬运和装卸的运输包装。乙方应根据合同设备的不同特性和要求采取防潮、防锈、防腐、防震等必要的保护措施，对货物运输过程采取适当的管理保障，以确保合同设备完好无损地到达合同约定的收货地点。

　　4.2 甲方对包装运输有特殊要求的，应在签定本合同时提出，由甲乙双方协商确定。

　　4.3 甲方接受货物后，应避免露天存放、避免雨淋。

　　五、验收

　　货物到达后,由乙方完成对的货物安装调试,由甲方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,甲方有权拒绝接受。乙方应对该部分产品立即进行更换，直至该部分产品符合合同规定为止。

　　六、货款支付

　　合同签订时，甲方首交订货款(大写)：。

　　在乙方交货完毕，甲方验收合格后，甲方将在二个月之内分期支付乙方的全部余款。

　　七、售后服务

　　7.1 本合同所指的货物自验收合格之日起，按一览表的保修执行保修，具体实施办法见产品保修卡。

　　7.2 对于以下所列原因导致的产品损毁，乙方不负责保修：

　　(1)甲方或最终用户工作人员疏忽大意、保管不善、不当操作或以外事故导致的`产品损毁;

　　(2)由除乙方技术人员或其认可的技术人员之外的任何第三方对于产品进行的修理或配件替换，导致的产品任何损毁;

　　(3)甲方或最终用户自行修改本合同项下产品内嵌的软件程序而导致的系统故障;

　　(4)不可抗拒的洪水、地震等造成的设备损坏。

　　7.3 对于保修期届满或因7.2条所述的原因导致损坏的产品，乙方应甲方或最终用户要求，为甲方或最终用户提供有偿维修服务。

　　八、违约责任

　　甲方无正当理由拒收货物，如拒收货物对乙方造成损失，乙方有权追索。甲方逾期付款，甲方每日偿付乙方欠款总额百分之十的滞纳金;乙方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收;乙方不履行售后服务的有关义务，对甲方造成损失，甲方有权追索。

　　九、争议解决

　　本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。

　　十、合同生效

　　本合同一式两份，甲方与乙方各执一份。合同自双方签字之日起生效。

　　十一、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。

　　十二、其它

　　12.1 乙方与甲方发生资金往来，乙方应严格按照国家法律相关之规定，开具各种票据及相关证明。

　　12.2 乙方应向甲方提供本公司的相关资质证明，包括：企业营业执照副本、法人身份证复印件等。

　　甲方代表(签字)：乙方：

　　乙方代表(签字)(公章/合同章)

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

购销合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　经过洽商，乙方同意向甲方的项目供应预拌混凝土，以满足项目的施工需要。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项达成一致，订立本合同。

　　1、产品要求、交货地点及单价：

　　1.2采用泵送(含汽车泵、固定泵)在上述非泵相应价格基础上加元/M3；抗渗等级P6在上述相应价格基础上加元/M3，抗渗等级P8在上述相应价格基础上加元/M3；加早强剂在上述相应价格基础上加元/M3；加防冻剂在上述相应价格基础上加元/M3；加膨胀剂的混凝土(掺量8%～12%)加元/M3；采用细石砼在上述相应标号价格基础上加元/M3；加抗裂纤维的混凝土(掺量

　　1.3上述所需的膨胀剂、抗裂纤维采用品牌，单价已包含膨胀剂或抗裂纤维的材料费、加料配合费、仓储堆放费等。膨胀剂或抗裂纤维材料原则上由乙方提供，但甲方保留甲供的权利，并乙方承诺免费提供堆场和配合加料。

　　1.4加膨胀剂或抗裂纤维混凝土的价格不受混凝土标号等级而影响(不论标号高低，均不做任何价格调整)。

　　1.5本工程的商品混凝土供应价格按照每次对账上月份《工程造价管理》公布的市信息价下浮点数作为成交价，在供货过程不受市场原材料涨跌及其他因素而影响，在任何情况下定价模式不予调整。

　　1.6上述价格包括但不仅限于材料费(不论塌落度大小，均不做任何价格调整)，运输费(不论运距远近，均不做任何价格调整)，混凝土泵车台班费，混凝土输送泵管的`运输、装车、卸车、使用费，损耗、配合费、税金等一切涉及商品混凝土供应的相关费用的砼入模价格。

　　2、产品质量

　　2.1乙方须确保所供混凝土符合GB50xx年内付清。

　　8、违约责任

　　8.1乙方须确保供应，如乙方未在合同约定期限内交付符合合同约定的产品(包括因产品质量问题导致退换货所造成的逾期交货)，应从逾期之日起按照1000元/小时向甲方支付违约金，直至交付或者更换合格产品为止。若乙方逾期超过12小时，甲方有权安排第三方供货和终止本合同，同时不免除对乙方逾期

　　8.2供货过程中，如由于乙方产品质量或服务的原因，甲方随时可以增减方量或终止本合同，且已供货款甲方可按本合同约定支付方式的最长时间进行支付。甲方不承担任何违约责任和由此产生的利息和额外费用。

　　8.3乙方如未按照约定全面履行合同义务，应承担甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延误等在内的一切损失的赔偿责任。

　　8.4甲方逾期付款达三十天以上的，乙方有权要求甲方按照应付未付金额的银行同期存款利率计算向乙方支付违约金。

　　8.5双方一致同意：每月结算时，应就本月发生的违约责任予以书面确认，并予以扣回或补偿，逾期不补。

　　8.6履约过程中，如遇不可抗力，导致合同部分无法履行或全部无法履行，双方均应在不可抗力事件发生后的48小时内通知对方并采取有效措施防止损害进一步扩大，在此基础上，违约方的违约责任可相应地得到减轻或免除。

　　9、解决争议的方式

　　本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商。协商不成的，依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

　　10、安全责任

　　10.1乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作。在卸车过程中，乙方人员应服从施工现场的安全管理要求，并接受甲方的统一指挥。在产品运输及卸车的过程中，如发生安全事故责任均由乙方自行承担。

　　10.2乙方人员严禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后进场作业，混凝土运输车辆进出现场必须按甲方有关要求做好文明施工，不得随地散落混凝土及在现场冲洗车辆，否则，甲方有权按照xx年月年月

　　三、甲方委托乙方供应预拌混凝土，双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价如下:

　　四、供货量的确认

　　1、商品混凝土的供货量以成混凝土方量为准，甲方应指定其授权人人签认乙方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。

　　五、商品混凝土质量标准要求

　　乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

　　六、结算和付款方式

　　1、结算方式：

　　供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在15天内提出，否则视为认可。

　　2、支付方式：每月10号结算上月的80%，余款完工后一次性付清。

　　七、解决争议方式

　　本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，先提请当地仲裁委员会仲裁，无效再向人民法院起诉。

　　八、其他事项

　　1、本合同一式两份，双方各执壹份。

　　2、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

　　甲方:乙方:

　　委托授权人：委托授权人：

购销合同篇7

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的.一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

【购销合同】相关文章：

购销合同(经典)10-30

经典购销合同12-26

购销合同05-22

购销的合同05-02

购销的合同11-12