设计委托书

时间:2022-08-04 18:01:26 委托书 我要投稿

设计委托书(精选15篇)

  委托他人代表自己行使自己的合法权益,被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书叫委托书。在当下社会,很多时候处理事务都会使用到委托书,委托书的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的设计委托书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

设计委托书(精选15篇)

设计委托书1

  发包人(甲方):_________

  住所:___________电话:____________传真:____________

  委托委托人:_________电话:____________传真:____________

  承包人(乙方):____________

  住所:____________电话:____________传真:____________

  法定代表人:______________电话:____________

  本工程设计人:________________电话:____________

  施工队负责人:__________电话:____________

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.工程名称:_____________。

  2、工程地点:___________。

  3、承包范围:参见合同附件之预算表。

  4、工程承包方式:双方商定采取下列第________种承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要物料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  (附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修物料明细表》。)

  第二条施工图纸

  双方施工图采取下列第____________种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

  施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

  第三条甲方工作

  1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

  2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

  3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

  4、参与工程质量和施工进度的监督,负责物料进尝竣工验收确认工作。

  5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

  6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作

  1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

  2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

  5.对于施工过程中的有关事项(如物料的进尝隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

  6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现常

  7.工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  第五条关于工期

  1.工程期限____________天,开工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。

  2.因甲方及其委托人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其委托人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。

  3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:

  (1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;

  (2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

  (3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;

  (4)经甲方同意的属新物料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

  (5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

  第六条关于物料供应和保管

  1.任何一方负责提供的物料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将物料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

  2.对一方提供的任何物料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

  3.物料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

  第七条关于质量和验收

  1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-XX)为质量评定验收标准。

  2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。

  3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

  4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。

  5.验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。

  6.乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的.工程项目或物料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

  7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:__________________________________

  ____________________________________________________________________。

  8.工程未验收的,甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算

  1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:

  支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

  第一次______________________支付____________元;

  第二次______________________支付____________元;

  第三次______________________支付____________元;

  第四次____________工程验收后天工程总造价的5%,约____________元。

  (2)其他支付方式:_____________。

  2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算:

  (1)固定价格,本工程总价款为____________元;

  (2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。

  a.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

  b.瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;

  c.实木地板面积为:实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;

  d.木工衣柜类面积为:实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);

  e.其他按项项目按项计算;

  f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;

  g.估价项目测量后再具体报价;

  h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。

  3.特别费用的约定:

  (1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

  (2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

  (3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。

  (4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

  4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

  5.工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

  第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

  第十条责任与罚则

  1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

  2.因乙方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

  4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

  5.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

  6.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

  第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。

  第十二条附则

  1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。

  2.本合同履行完成后自动终止。

  甲方(签字):________________________乙方公司(盖章):____________

  现场代表(签字):___________________现场代表(签字):____________

  证件名称:______________________证件名称:______________________

  颁发机构:______________________颁发机构:______________________

  证件号码:______________________证件号码:______________________

  __________年____月____日___________年____月___日

设计委托书2

  今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位:

  2、项目名称:

  3、建设地点:

  二、总图规划:

  1、规划建筑用地面积为

  2、本小区建筑密度、绿地率

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  二、单体工程名称及结构体系:

  1、单体类型及结构类型:

  1)、沿街多层商住楼,采用结构;

  2)、多层住宅, 采用结构;

  3)、小高层住宅, 采用

  4)、高层公寓, 采用结构;

  5)、6层综合楼, 采用

  6)、3层幼儿园, 采用

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

  三、设计条件:

  1、提供的`有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“∨”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  四、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

  日 期:

  设计委托书附表

  附表1 有关设计资料清单

  附表2 主要墙体材料及厚度

  附表3 室内、外墙装饰

  附表4 地面、楼屋面

  附表5 门、窗、栏杆及油漆

  附表6 电梯

  附表7 室外工程

  附表8 给排水、暖通及电气

  甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

  甲方代表 :__________ 乙方代表:__________

  _____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书3

  设计管理研究院:

  我处拟建机电设备仓库(扩建)工程已经集体公司核准委员会核准(第四批),现委托贵院进行设计,内容如下:

  一、 项目基本情况:

  1、 工程名称:机电设备仓库(扩建)

  2、 项目建设单位:地质勘探工程处

  3、 项目建设地点:地质勘探工程处院内

  4、 设计依据:

  1) 本工程设计委托书

  2) 我矿提供相关工程资料

  3) 集体公司第四批核准文件

  二、 设计阶段

  施工图设计、施工图预算

  四、设计原则和具体要求

  新建机电设备仓库位于现有仓库南侧,长约XX米,宽XX米,面积约1100平方米,内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。

  三、 完成时间

  请于20xx年X月X日前完成施工图设计(含施工图预算)请贵院在设计过程中深入现场,我单位愿与贵院紧密合,按时完成设计任务。

  二OXX年六月十二日

设计委托书4

  建设单位:___(简称甲方)

  设计单位:___(简称乙方)

  甲方委托乙方承担本协议所列设计业务,为分工协作,共同完成空间(电影院室内空间方案)设计任务,经双方同意签订本协议,具体议定事项如下:

  1、甲方委托乙方设计下列工程

  1.1工程名称:___

  1.2建筑面积:___

  1.3项目:___方案设计

  2、进度要求

  2.1自方案设计(建筑框架图)被建设单位批准(并提交乙方后,乙方)后于___年___月___日前完成电影院室内空间设计方案。

  3、设计费和付款程序

  3.1乙方按深圳星海太平洋影业投资有限公司专业影院设计收费标准收费。空间设计收费标准为:深圳星海太平洋影业投资有效公司影院设计标准取费(附件一)。

  3.2按深圳星海太平洋影业投资有限公司设计费取费标准计算该项目的设计取费为元,经甲乙双方友好协商,设计费最终优惠价为___元(大写:___万元)。

  3.3签定协议后,甲方向乙方付设计费,共计人民币___元(大写: ___万元)。签定协议后预付50%,计人民币元(大写:万元)。设计图完成后并通过甲方审核同意及相关部门审批后,甲方向乙方再付50%,计人民币___元(大写:___万元),乙方向甲方提供全套方案图叁份,全套电子方案图壹份。

  4、双方分工

  4.1甲方负责:

  4.1.1设计委托书及有关资料予以明示。

  4.1.2土建工程设计前,组织一装设计单位,乙方进行专业设计技术交底。

  4.1.3工程竣工后通知乙方参加竣工验收。

  4.1.4负责组织在施工图施工阶段乙方与施工图设计单位的沟通与协调。

  4.2乙方负责:

  4.2.1根据甲方提出的使用要求、设计范围(电影院及相关配套商业)及设计院提供的建筑框架图,保质、保量地完成影院的专业影院方案设计。设计深度到达能够指导一装设计院完成建施设计。

  4.2.2方案设计图正式出图送交甲方和设计院后,配合设计院进行影院各工种施工图设计,完整及时地提供影院设计所需地基础资料及技术参数,以保证整个项目的设计进度。并对施工图(在施工图正式出提交)进行审核并在10个工作日内反馈书面审核意见。

  4.2.3依据甲方的需要参加必要的现场协调会及设计审查会。对影院的施工提供技术支持,并帮助协调相关事宜。

  4.2.4影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有,其它任何设计单位不得引用该影城的空间设计名誉权并为之宣传所用。

  5、设计依据资料(乙方提供)

  5.1电影院建筑方案图(DWG电子文件);

  6、设计范围及深度

  6.1电影院室内空间概念性方案,电影院平面布置、立面概念性方案,以及交通规划意向。

  6.2图纸要求

  6.2.1方案的.规划设计理念说明;

  6.2.2电影院平、剖面、影厅放映工艺设计图,能指导土建设计院设计一装施工图;

  6.2.3电影院交通组织分析图;

  7、影城总体规划设计要求

  7.1电影院建筑规划为___层。影厅数为___个。

  7.2售票大厅除了售票的核心功能外,还需要具有产品形象展示功能,如楼盘展示,商品展示等。

  8、违约责任

  8.1如甲方未尽其责(合同4.1条),乙方有权终止合同,并要求甲方给予乙方经济补偿,其额度为合同总金额的10%。

  8.2如乙方未尽其责(合同4.2条),甲方有权终止合同,并要求甲方给予乙方经济补偿,其额度为合同总金额的10%。

  8.3由不可抗拒的因素导致合同无法履行,甲乙双方互不承担违约责任。

  9、其他约定

  9.1影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有,其它任何设计单位不得引用该影院的空间(方案)设计名誉权并为之宣传所用

  9.2本合同未列事宜由甲、乙双方协商解决。

  9.3本合同正本陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。

  9.4合同执行过程中,甲乙双方如有违约行为,根据《合同法》有关规定,由违约方承担赔偿责任。

  9.5本合同自双方签字、盖章之日起生效。

  甲方签章:___乙方签章:___

设计委托书5

  甲方:______________ (以下简称:甲方)

  乙方:______________ (以下简称:乙方)

  经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目

  单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:

  一、建筑专业:

  1、±0.000的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。

  2、进户单元门门厅与室外道路高差为

  ①建议改为+80 mm。

  ②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 -15 mm

  3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。

  4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为

  户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。

  5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。

  6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。

  7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。

  8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。

  9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。

  10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。

  11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。

  12、楼地面做法:

  (1)、楼地面做法为

  ①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+SBC防水+ 40厚C25细石砼面层随打随压光。

  ②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。

  (2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。

  13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。

  14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。

  15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。

  16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。

  17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150MM,电梯门做大理石门套,门套宽度120MM。

  18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+FSG保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+SBC卷才防水+40厚C25细石砼刚性防水(配Φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖)。斜屋面做法:青灰色

  瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:2.5水泥砂浆找平压光,50厚FSG保温,5厚 1:2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。

  19、屋面保温: FSG防水珍珠岩保温砖保温 。

  20、地下室及外墙防水: SBC卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。

  21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。

  22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高2.8米(根据结构调整)。

  23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚KP1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。

  24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。

  25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认。高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。

  26、执行节能设计标准,进行节能设计。

  27、其他要求:

  ①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定。

  ②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。

  28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。

  29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3M2的公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。

  30、结合南京地区的实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。

  二、结构专业

  1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。(基础及桩基类型要与甲方商定)

  2、结构含钢量多层:30~35KG/O。小高层45~50KG/O

  3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;

  ②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。

  4、其他要求:

  ①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺。

  ②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全。

  ③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。

  三、给排水部分:

  1、给水系统分区:多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。

  2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。

  3、给水、热水管材为:分别为冷、热PPR管,采暖管为热PPR管。小高层排水管为PVC螺旋消音管。

  4、井道设置:

  ①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(PVC40管)。

  ②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用PVC 75管。电梯三方对讲穿线立管采用PVC50管。

  5、水表设置:分水表设置在每层管道井内0.5M处,采用插卡式IC卡水表。

  6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式:暗装 。

  7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平-0.35m 。

  8、生活用热水源为: 采暖炉 。

  9、其他要求:

  ①燃气系统由燃气公司进行设计。

  ②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 。

  ③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。

  10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。

  11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:

  附表:

  套内卫生设备给水五金安装高度

  大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房

  洗涤池 热水器预留接口 燃气炉

  阀门高度(____)以楼层地面高度计算

  冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水

  250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250

  四、采暖部分。

  1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。

  2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。

  3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。

  4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。

  5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。

  6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。

  7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。

  五、电气部分:

  1、每户用电量: 住宅8KW ,130O以上及商业用户12 Kw(商业:三项四线)。

  2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的.具体要求选用。

  3、各房间插座、开关设置要求:

  ⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。

  ②次卧室设空调、床灯、插座。

  ③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。

  ④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。

  ⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。

  ⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。

  ⑦书房设空调、电脑等插座

  ⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。

  5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。

  7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。

  8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40W白炽灯,接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。

  9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。

  10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。

  六、弱电部分

  1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。

  2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。

  3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。

  4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。

  5、主线路由室外地坪-0.35m处采用Φ50钢管敷设至弱电井内。

  七、设计人员应按照以下图纸目录进行绘制:

  (一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:

  1)资料图纸目录。

  2)防火专篇。

  3)建筑设计总说明。

  4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。

  5)总平面位置图。

  6)地下室平面图。

  7、首层平面图。

  8、标准层平面图。

  9、阁楼层及机房平面图。

  10、屋面排水平面图。

  11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸)。

  12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容)。

  13、详图

  包括:

  a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。

  b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。

  c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。

  d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。

  e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。

  (二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:

  1、资料图纸目录。

  2、引用图集汇总表。

  3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。

  4、基础平面图。

  5、基础梁配筋图。

  6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面)。

  7、柱、墙配筋图。

  8、各层板配筋图。

  9、各层梁配筋图。

  10、楼梯配筋几构造详图。

  11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。

  (三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:

  1)资料图纸目录。

  2)给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。

  3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层)。

  4)排水系统图。

  5)给水系统图。

  6)消防系统图。

  7)热水系统图。

  8)消防水箱间布置详图。

  (五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:

  1、资料图纸目录。

  2、引用图集汇总表。

  3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。

  4、单元供电系统图。

  5、接线图及消防系统图。

  6、弱电系统图及材料表。

  7、地下室电气平面图。

  8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等)。

  9、各层插座平面图。

  10、各层消防及弱电平面图。

  11、电气局部平面图。

  12、屋顶防雷平面图。

  13、单体工程接地平面图。

  (五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:

  1、资料图纸目录。

  2、引用图集汇总表。

  3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。

  4、弱电系统图及材料表。

  5、各层消防及弱电平面图。

  6、弱电局部平面图。

  八、乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。

  九、以上如有变动,以甲方书面通知为准。

  十、乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。

  十一、如有其它异议、双方协商解决。

  十二、相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。

  甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

  甲方代表 :__________ 乙方代表:__________

  _____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书6

  今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位:xxx

  2、项目名称: 总建筑面积约为xxx。

  3、建设地点:xxxxx

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为 xx。

  2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  三、单体工程名称及结构类型:

  1、单体类型及结构类型:

  1)、1厂房,采用 xx结构;

2)、2厂房,采用 xx结构;

  3)、3厂房,采用 xx结构;

4)、宿舍楼,采用xx 结构。

  2、单体平面以双方最终认可的.平面图为准。

  四、设计条件:

  1、提供的有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

  日 期:20xx 年xx 月xx 日

设计委托书7

  工程名称:______________________________

  工程地点:_______________________________

  合同编号:______________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  设计人:________________________________

  签订日期:______________________________

  中华人民共和国建设部监制

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________________________________________________________________________

  设计人:____________________________________________________________________________________

  发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条本合同签订论据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2.2发包人提交的基础资料

  2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书

  3.2中标函(文件)

  3.3发包人要求及委托书

  3.4投标书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

  第七条费用

  7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  第八条支付方式

  8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

  8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

  8.3双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条双方责任

  9.1发包人责任

  9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

  9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

  9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

  9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

  装备。

  9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

  9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的.接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

  9.2设计人责任

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

  9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

  9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

  9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

  9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

  12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  发包人名称:___________设计人名称:___________

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

  委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

  项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

  住所:___________住所:___________

  邮政编码:___________邮政编码:___________

  电话:___________电话:___________

  传真:___________传真:___________

  开户银行:___________开户银行:___________

  银行帐号:___________银行帐号:___________

  建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

  (盖章)(盖章)

  备案号:___________经办人:___________

  备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

设计委托书8

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托, 就设计事项,双方经协商一致,签订本委托书,信守执行:

  一、委托事项:

  甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米(25米的两跨);2号车间平面尺寸为长80米、宽20米(两层)。

  二、委托设计费用:

  设计费用按建筑面积6元/㎡收取,2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80X50+80X20X2),设计费用共计为:人民币43200.00 元,(大写:肆万叁仟贰佰圆整)。

  三、付款方式:

  1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元,(大写: 壹万圆整)。

  2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付人民币15000.00 元,(大写:壹万伍仟圆整)。

  3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付余款人民币18200.00元,(大写:壹万捌仟贰佰圆整)。

  四、乙方施工图设计的时间和交付方式:

  1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起,7天之内完成2号车间的施工图设计任务,14天之内完成成品库的施工图设计任务。

  2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸,蓝图要有设计院盖章,交付数量4份,图幅大小A2。

  五、乙方的责任:

  1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸:土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

  2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求,要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

  3、当本委托书执行完,甲方以后进行项目报审和施工图审查时,乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

  六、甲方的责任:

  1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

  2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告,以便进行准确的基础设计。

  3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备,以免乙方设计条件错误。

  4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图,要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

  七、施工图知识产权的约定:

  1、甲方将委托设计的.所有费用结算完毕后,甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

  2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

  3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;

  八、甲乙双方的权利义务:

  甲方权利和义务:

  1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

  2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

  3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

  乙方权利和义务:

  1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

  4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计,并设计修改至甲方满意为止。

  5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

  九、违约责任:

  1、甲方如无正当理由提前终止委托的,甲方所付的费用无权要求退回。

  2、乙方如无正当理由提前终止委托的,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  十、合同生效:

  本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。

  户名: 帐号: 开户行:

  甲 方: 乙 方:

  甲方签字: 乙方签字:

  签订日期: 签订日期:

  年 月 日 年 月 日

设计委托书9

  工程名称:

  编写单位负责人:

  编写单位:

  (签字)(签章)年月日

  精心设计,精心施工。

  委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项:

  1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。

  2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

  3.在满足常压给水的`前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。

  4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。

  5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。

  6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

  示意图或其他说明:

  示意图见附件

  审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等)

  审批单位:

  经办人:

  联系人:

  电话:

  审批单位(签章)

  年月日

设计委托书10

  委托单位(公章):___________ 200 ___年_____月____日

  工程名称:__________________________

  工程基本情况:

  ______________________________________________________________________________________

  总建筑面积:_________平方米 结构:总长乘宽长宽_________(米) 层数:__________ 工程总造价:_____________________________

  工程位置:

  __________________________________________________________________________________________

  一、建筑专业:

  1.总平面图

  2.相邻建筑物关系

  3.建筑物市内外自然高差

  4.建筑物自然地面确定

  二、各层功能要求:____________________________________

  三、各层层高及檐地高:________________________________

  四、屋面形式:________________________________________

  五、建筑物内外装修要求:

  1.外墙面:____________ 2.内墙面:__________ 卫生间:_____________ 厨房:______ 其他间:_____________

  3.顶棚:________ 4.地面:____________

  5.门窗:________ 6.其他:____________

设计委托书11

  由xx实业有限公司投资,xx置业有限公司开发的xxx大厦项目,xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内,应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以,规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求,我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下:

  一、基础资料:

  1、项目名称:xxx大厦(暂定名)

  2、项目投资商:实业有限公司(北京)

  3、项目开发商:x置业有限公司

  4、项目区位:

  5、项目占地:约7000平方米。

  二、项目规划控制条件:

  1、限高:檐口高度99米。

  2、单体建筑面积:48000平方米左右(地上面积)。

  3、地下车库:尽量利用基地面积,设两层车库。

  4、层高:

  ①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

  ②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

  5、建筑物退红线:按规划审批的用地红线图要求,结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

  6、绿化率:大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

  7、交通出入口:主要出入口设在闽江路上。

  三、总体规划方案设计要求:

  1、满足规划控制条件。

  2、建筑物尽量靠用地北侧布置,空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

  3、利用基地的地形落差,考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

  4、交通组织在满足消防规范要求的前提下,考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。

  5、车位配置除利用地下二层外,可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位,作为满足规划条件的补充。

  6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系,满足东南角的遮荫间距。

  7、总体规划应满足的其他规划要求。

  四、建筑单体方案的设计要求:

  1、规划建筑标准:按照xx市当地中高偏上档次标准。

  2、功能分区:

  ①、1至4层商务服务和共享大堂,在满足规划退红线的前提下,1至4层尽可能多的占用基地面积,以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下:

  a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

  b、入口及共享大堂:可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高,以表现大堂气势。

  c、餐饮:结合该楼的使用性质,适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

  d、会议厅:结合该楼使用性质,适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主,中等会议厅为辅,大型会议厅只考虑一个。

  e、1至4层其它公共配套:按功能要求,配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

  f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。

  ②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同,分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外,还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

  ③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外,并拥有相对稳定的私家生活场所。为此,其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配,以满足不同客户对面积的不同要求。

  a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

  b、户室比按公寓区总面积的比例为:三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

  c、户型面积控制范围:三室二厅二卫建筑面积130至150平方米,二室一厅一卫建筑面积80至100平方米,一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

  d、公寓区公共配套及户室内配套:公寓区除保留交通核内必须的设施外,还应考虑适当的公共空间,以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活,尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房,可确定位置,预留管道。根据客户需要进行装修。

  e、公寓户型的布局:由于考虑到该楼面宽不大,公寓的户型布局受临窗面的限制。为此,户型的布局可考虑复式做法,或者将层高加大在内部搭建,形成较为封闭的内部分割空间。

  ④、其它内部功能空间的.组合:在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有:地下一层与首层的结合,办公区与公寓区的结合,公寓区与顶层之间的结合,地下车库与楼体地下室的

  结合。

  3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

  4、建筑造型及立面处理的一般建议:因该项目位置特殊,在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时,要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感,充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

  五、总体规划及单体方案设计深度要求:

  1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。

  2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。

  3、充分发挥设计者对项目周边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和周边的协调关系。

  4、满足xx市规划及专家评审深度要求。

  ①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。

  ②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。

  ③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。

  ④、其他需要表现的图纸

  5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。

  6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。

  7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。

  8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。

  六、说明:

  1、应该考虑异地项目的特殊性,必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。

  2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。

  3、其它未提要求的部分,请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下,可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。

  4、附件:

  ①、用地红线图(1:500)

  ②、地形图(1:500)

  ③、《建设项目选址意见书》及附图

  ④、xx市规划局《城市设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》

  xxx有限公司发展规划部

  20xx年xx月xx日

设计委托书12

  本委托书声明:我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的._________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。

  代理人无转委托权特此委托。

  代理人:________ _____

  性别 :

  年龄 :

  身份证号码:

  法定代表人:

  建设单位:

  委托日期:

  日期:年 月 日

设计委托书13

  兹授权我单位____________(职务:____________)为我单位的.正式和合法代理人,身份证号码:____________(身份证复印件附后)。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物,我方均予以承认。

  代理人无权再次委托他人。特此委托。

  投标人(签名):

  投标代理人(打印名字/职务):

  投标单位:(全名并加盖公章):

  法定代表人(签名):

  法定代表人(打印名字/职务):

  地址:

  电话:

  传真:

  日期:

设计委托书14

  一、委托事项:

  甲方委托乙方为其公司进行__________________。

  二、委托设计费用:

  设计费用总共为:人民币______元,(大写:______元整)。

  三、付款方式:

  1、甲方需在合同签订时付设计费人民币______ 元,(大写:______元整)。

  2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时,甲方需付设计费人民币______元,(大写: ______元整)。

  四、乙方设计作品的时间、交付方式:

  1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

  如果委托人提供伪造的文件,或隐瞒事实,或在被委托人接受委托后,委托人私下与债务人联系或签署还款协议,由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果,其责任由委托人承担;

  2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

  五、知识产权约定:

  本授权书宣告,在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权:XXX为XXX公司的合法代理人,授权代理人在XXXXXXX工程的招标中,以本单位的名义,并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位,与本人的.行为具有同样的法律效力,本单位承担代理人行为的全部法律后果。

  1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

  乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

  六、双方的权利义务:

  甲方权利:

  1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  第十六条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为,针对具体行为并根据情节轻重,采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。

  2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

  3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

  甲方义务:

  1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

  乙方权利:

  1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

  2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

  第三十六条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因,达不到使用功能,造成重大事故的,由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因,以政府主管部门的鉴定为准。

  3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

  乙方义务:

  1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

  2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

  七、违约责任:

  1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  八、合同生效:

  本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  甲方代表签名:乙方代表签名:

  日期:

设计委托书15

新疆天地源矿业工程技术有限公司:

  为了加强矿山的安全生产管理,合理开发利用矿产资源,使矿山生产正规化、合法化,根据国家安监总局20xx年第18号令,按照建设项目“三同时”及相关法规要求,现委托贵公司对新疆叶城县乌吉热克乡和谐砖厂砖瓦用粘土矿进行初步设计,并编制安全专篇,委托要求与内容如下,请遵照执行。

  一、设计原则

  以20xx年6月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿地质简测报告》的地质资料为依据及新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿开发利用方案》,本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

  二、设计规模及工作制度:

  (1)设计规模:开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

  (2)矿山工作制度:工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

  三、设计范围:

  1)采矿

  (1)矿产资源储量认定为(333)8.98万m3。

  (2)可采出矿石总量为7.68万m3。

  (3)开拓方式与采矿方法的确定;生产工艺的选择;

  (4)生产设备能力的核定及选型(不包括外部运输设备、设施)。

  2)辅助系统

  矿区总图运输;

  3)投资和企业经济效益概算

  四、外部建设条件:

  (1)供水:砖厂的'生产及生活用水均为井水。

  (2)供电:矿区由高压电网供电。

  (3)外部运输:外部运输全部依托社会车辆,设计不考虑运输设备与设施,矿山只配备交通车辆。

  矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等,请按当地实际情况计取。产品方案:240(mm)×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

  五、建设标准:

  (1)采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

  (2)矿山厂房结构按照有关规范建造,设计火炉采暖。

  (3)公用及民用设施就地取材,因陋就简,火炉采暖,对已有设施维护后全部利用。

  六、资金筹措

  项目投资以生产建设为主,辅助生产从简,外部工程依托社会,资金自筹。

 xxx

  20xx年xx月xx日

【设计委托书】相关文章:

设计委托书08-16

暖通设计的委托书02-07

设计委托书08-12

设计委托书范本12-13

项目设计委托书05-06

设计委托书15篇07-13

设计委托书(15篇)07-14

设计委托书 15篇01-22

工程设计委托书04-05