关于监理合同四篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的用途越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的监理合同4篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于监理合同四篇

监理合同篇1

　　本合同书委托方为：______

　　(以下称"甲"方)

　　被委托监理方为：_______工程咨询监理公司

　　(以下称"乙"方)

　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为：____万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。

　　本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。

　　本合同书签于：____年__月__日地点：_____

　　甲方(公章)：________ 乙方(公章)：____

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_____

　　地址：____________ 地址：________

　　电话：____________ 电话：________

　　电挂：____________ 电挂：________

　　邮编：____________ 邮编：________

　　开户银行：__________ 开户银行：______

　　帐号_____________ 帐号_________

　　合同一般条款

　　第一条

　　甲乙双方的监理依据是_________。

　　第二条

　　甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。

　　第三条

　　甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

　　乙方受甲方的`委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

监理合同篇2

　　1.监理合同的有效期是指( )。

　　A.监理合同中书面约定的履行期间

　　B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

　　C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

　　D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和

　　2.下列选项属于竣工后试车的是( )。

　　A.单机无负荷试车

　　B.联动无负荷试车

　　C.拟运行试车

　　D.投料试车

　　3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

　　A.招标文件要求的天数

　　B.投标书内承包人承诺的天数

　　C.发包人和承包人协商的天数

　　D.承包人提交的施工组织设计中的天数

　　4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。

　　A.发送给提出问题的投标人

　　B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称

　　C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源

　　D.作为提出问题的投标人中标后的'洽谈内容

　　5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。

　　A.债权人可要求第三人履行债务

　　B.债权人可强迫第三人履行债务

　　C.债权人应要求债务人履行债务

　　D.债权人可强迫债务人履行债务

　　6.某施工合同的履行中，监理工程师于20xx年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于20xx年4月1 日将此工作增加的工程量完成，并于20xx年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应()。

　　A.拒绝接收索赔意向

　　B.接收索赔意向

　　C.提交发包人审核

　　D.与承包产协商索赔事项

　　7.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.5～7

　　8.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人的基本责任是( )。

　　A.保证设计质量

　　B.完成施工图设计

　　C.配合施工

　　D.保护发包人的知识产权

　　9.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由()。

　　A.承包人负责

　　B.发包人负责

　　C.谁承担视具体情况决定

　　D.承包人和发包人共同负责

　　10.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。

　　A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

　　B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

　　C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

　　D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

　　答案1、B2、A3、D4、B5、B6、B7、D8、A9、B10、D

监理合同篇3

　　第 1 题

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

　　A.招标公告

　　B.投标书

　　C.寄送的价目表

　　D.招标说明书

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。

　　A.社会事件与合法行为

　　B.自然与非自然

　　C.事件和行为

　　D.主体与客体

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　颁发工程接收证书的条件为( )。

　　A.工程最终竣工

　　B.工程全部完工

　　C.工程基本完工

　　D.工程基本竣工并通过竣工验收

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。

　　A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

　　B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

　　C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

　　D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

　　正确答案：A

　　第 5 题

　　施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

　　A.工程本身的损害

　　B.因工程损害导致的第三方财产损失

　　C.承包人的施工机械损坏

　　D.工程所需清理费用

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

　　A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

　　B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

　　C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

　　D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

　　A.合同公证书

　　B.仲裁协议书

　　C.履约保函

　　D.合同担保书

　　正确答案：B

　　第 8 题

　　委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

　　A.以代理人的名义与对方谈判

　　B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

　　C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

　　D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

　　A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

　　B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

　　C.委托人增加的监理工作内容过多

　　D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　建设工程合同的'公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

　　A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

　　B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

　　C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

　　D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

　　正确答案：D

　　第 11 题

　　某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

　　A.承包方人员伤亡损失

　　B.发包方人员伤亡损失

　　C.承包方施工设备损坏的损失

　　D.运至施工场地待安装工程设备的损害

　　E.工程修复费用

　　正确答案：BDE

　　第 12 题

　　(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程款垫支保证

　　正确答案：ABD

　　第 13 题

　　下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

　　A.招标文件

　　B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

　　C.技术文件中提供的地质资料

　　D.工程师发布的书面指令

　　E.检查和试验记录

　　正确答案：CDE

　　第 14 题

　　索赔报告的内容应包括( )。

　　A.双方的责任

　　B.索赔的依据

　　C.索赔要求补偿的款项

　　D.事件发生的原因

　　E.工期展延天数

　　正确答案：BCDE

　　第 15 题

　　FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。

　　A.改变合同中任何工作的数量

　　B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

　　C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

　　D.改变任何工作的质量

　　E.改变原定施工顺序和时间安排

　　正确答案：ACDE

　　第 16 题

　　(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

　　A.及时通知委托人变动后果

　　B.延长完成监理任务的时间

　　C.终止监理合同中增加内容的执行

　　D.追索委托人的违约金

　　E.申请支付附加工作的报酬

　　正确答案：ABE

　　第 17 题

　　下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。

　　A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

　　B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

　　C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

　　E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

　　正确答案：AD

　　第 18 题

　　在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：BC

　　第 19 题

　　依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。

　　A.合同履行过程中发生不可抗力

　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

　　C.当事人一方迟延履行主要债务

　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

　　正确答案：BDE

　　第 20 题

　　下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。

　　A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

　　B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

　　C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

　　D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

　　E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

　　正确答案：BE

监理合同篇4

　　1、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

　　A.可以拒绝赔偿

　　B.不得提出异议

　　C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少

　　D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适当减少

　　答案：C

　　2、大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间，不得多于( )天。

　　A.30

　　B.20

　　C.28

　　D.35

　　答案：A

　　试题解析：《招标投标法》规定，中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。

　　3、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

　　A.传真

　　B.电子邮件

　　C.行为

　　D.信件

　　答案：C

　　4、根据《合同法》下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。

　　A.违约金虽然不是法律规定的担保形式，但具有担保性质。

　　B.违约金和定金不能同时并用;

　　C.定金是承担违约责任的必备形式;

　　D.违约金和赔偿损失不能同时使用。

　　答案：C

　　5、仲裁协议书的约定意味着( )。

　　A.必须去仲裁解决合同纠纷

　　B.排除了法院管辖

　　C.订立合同时必须有仲裁协议

　　D.仲裁具有法律的强制性作用

　　答案：B

　　6、仲裁委员会对合同纠纷进行仲裁时，如不能形成多数意见，裁决应当按照( )的意见作出。

　　A.上级仲裁委员会

　　B.本地政法委

　　C.首席仲裁员

　　D.仲裁委员会主任

　　答案：C

　　7、某人在商店购一件笔记本电脑，欠出卖人3000元，次日又向该商店购一电视机，交完电视机款项后，出卖人以买电脑欠款为由，不交付电视机，其法律后果是( )。

　　A.出卖人承担违约责任

　　B.出卖人可行使同时履行抗辨权

　　C.出卖人可行使合同履行的不安抗辨权

　　D.出卖人可行使先履行方抗辨权

　　答案：A

　　8、合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。

　　A.违约方可以选择适用违约金或者定金

　　B.守约方可以选择适用违约金或者定金

　　C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

　　D.任何一方可以选择适用违约金或者定金

　　答案：B

　　9、合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，( )。

　　A.另一方可请求法院强制执行

　　B.仲裁机构可强制执行

　　C.另一方可以请求公安机关强制执行

　　D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

　　答案：A

　　10、违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方( )。

　　A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

　　B.在继续履行过程中可更换标的

　　C.必须按合同条款继续履行合同

　　D.可拒绝继续履行合同

　　答案：C

　　11、根据《招标投标法》规定，下列( )项目必须实行招标。

　　A.抢险救灾

　　B.涉及国家安全工程

　　C.关系社会公共利益的大型基础设施

　　D.扶贫项目

　　答案：C

　　试题解析：《招标投标法》规定必须招标的范围包括(1)大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)国家投资、融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

　　12、《招标投标法》规定建设单位不具备( )条件时，可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。

　　A.相应的经济、技术管理人员

　　B.法人资格

　　C.审核招标文件的能力

　　D.监督开标、评标、定标的能力

　　答案：A

　　试题解析：《招标投标法》对招标人的招标能力要求：(1)有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;(2)有组织编制招标文件的能力;(3)有审查投标单位资质的能力;(4)有组织开标、评标、定标的能力。

　　13、根据《合同法》规定，违约金具有惩罚和补偿双重特征，下列情况中，( )就体现了惩罚性质。

　　A.约定违约金低于造成损失时，应当相应增加违约金;

　　B.约定违约金高于造成损失时，应当相应减少违约金;

　　C.约定违约金过分高于告成损失时，应当适当减少违约金;

　　D.当事人违约是第三人造成的，应由当事人向对方赔偿。

　　答案：C

　　14、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。

　　A.招标文件中的.规定

　　B.招标单位在会议上的口头解答

　　C.发给投标单位的会议记录

　　D.现场考察时招标单位的口头解答

　　答案：C

　　试题解析：招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

　　15、因发生不可抗力致使施工合同解除，但( )条款仍然对合同双方有约束力。

　　A.清理

　　B.质量

　　C.清理、违约

　　D.清理、结算和争议解决

　　答案：D

　　16、合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为( )。

　　A.1万元

　　B.2万元

　　C.3万元

　　D.4万元

　　答案：D

　　17、工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标人的单位是( )。

　　A.招投标管理部门

　　B.评标委员会

　　C.招标人

　　D.合同管理部门

　　答案：C

　　试题解析：投标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

　　18、设计招标应采用( )方式选择承包单位。

　　A.公开招标

　　B.设计方案竞选

　　C.邀请招标

　　D.议标

　　答案：B

　　试题解析：设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。而后者则是招标人按设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。

　　19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

　　A.3人

　　B.5人

　　C.7人

　　D.9人

　　答案：B

　　试题解析：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

　　20、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。

　　A.是否进行资格预审

　　B.是否组织现场考察

　　C.是否解答投标单位的质疑

　　D.是否公开开标