居间协议书【热门】

　　在现实社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，协议对双方的事务履行起到积极作用。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编收集整理的居间协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

居间协议书【热门】

居间协议书1

　　甲方：___________代理人：_____________________身份证号：___________________

　　乙方：_____________代理人：_____________________身份证号：___________________

　　丙方：_____________代理人：_____________________身份证号：___________________

　　经丙方介绍，本着满意自愿的原则，甲，乙，丙三方签订以下房屋租赁定金条款。

　　一、现甲方将北京市________________区________________小区________________室，共计面积________________平方米，出租给乙方。

　　二、甲、乙协定出租物业，月租金为_________元，付款方式为__________，起租日为_________年_______月_______日。定金有效期为此协议签定之日起_________天内有效。

　　三、乙方在自愿的基础上，交付房屋承租定金__________元给甲、丙双方。甲、丙双方各支持乙方交付定金的______%。

　　四、乙方向甲、丙双方交付定金后，将视为丙方代理服务成功，丙方所收取的房屋定金，在甲、乙双方正式签定房屋租赁合同之日起，将作为代理服务费的.一部份，不予退还乙方。

　　五、违约责任：如甲、乙双方违约此协议：甲方将租赁意向定金全额退还给乙方。

　　六、甲方与乙方出现纠纷，双方应按照此协议的规定解决，丙方不承担法律责任，但应积极配合双方解决纠纷。

　　七、此协议三方签字之日起生法律效应。

　　八、本协议未尽事宜，可按诚信原则由三方协商解决。

　　甲方：_______________乙方：_______________丙方：_______________

　　代理人：_____________代理人：_____________代理人：_____________

　　_______年____月____日

居间协议书2

　　房屋买卖居间服务协议书（合同房）

　　温玛字第:____号

　　甲方(卖方):____身份证号:____

　　乙方(买方):____身份证号:____

　　居间人:____屋____店

　　甲方出卖给乙方的房屋状况：

　　1、出卖房屋位置：位于_________________________________住房一套，建筑面积______平方米，合同备案号______。

　　2、出卖房屋总价款：______（大写：______）

　　鉴于乙方已经向甲方支付了该买该套房屋的定金且甲、乙双方签订了《房屋买卖定金合同》。现甲乙双方及居间服务方就买卖双方、居间服务等条款，经过协商达成如下一致意见：

　　一、居间服务费支付时间及标准：

　　1、居间服务费用总额是：______（大写：______）；其中甲方支付居间服务费为人民币：______（大写：______），乙方支付居间服务费为人民币：______（大写：______）。

　　2、甲乙双方支付上述居间服务费的时间为：本协议签订的当日且必须是一次性支付。

　　3、乙方若需居间人协助办理贷款的相关手续，还需向居间人支付贷款咨询服务费人民币：______________________（大写：______）。

　　二、乙方支付给甲方房款的流程：

　　1、乙方须将房款存入居间人指定开设的银行专户内（不计息）。银行专户的账户名称及账号：

　　2、本合同签定后，乙方支付该笔购房款时间和金额分别为：

　　第一笔：______年______月______日前将人民币______存入上述指定账户；第二笔：______年______月______日前将人民币______存入上述指定账户；

　　第三笔：______年______月______日前将人民币______存入上述指定账

　　三、甲方有义务在本协议签订之日起三日内将该套出售房屋的原始材料全部交存居间人处保管。

　　四、甲方有义务在知晓可以办理或者已经取得产权证的当日，向乙方及居间人告知自己已经取得或者可以办理产权证的事宜。居间人在知晓上述事宜时，应合理安排甲乙双方去办理产权过户手续。

　　五、居间人协助办理房屋产权过户手续时，甲、乙双方应积极配合并备妥有关房屋交易过户所需的全部手续。经居间人电话或者书面告知后，甲乙双方或者一方仍拒绝配合办理产权过户手续的，由此导致诉讼等不利后果均由不配合方全部承担（其中包括但不限于承担相应的律师代理费等合理费用）。

　　办理该房屋产权交易过户手续所需时间以成都市房地产交易中心规定时间为准。（房屋产权正常过户时间为５个工作日，甲方领取房款时间为银行放贷后，且甲、乙双方物业房屋交接完毕后３个工作日内）。

　　六、待乙方取得该房屋的《房屋所有权证》后，甲方和乙方物业交割、房屋交接完毕后，居间人于______日内将全部房款转交甲方。

　　七、办理产权过户的相关费用由______承担；办理贷款产生的相关费用由乙方自行承担。由于乙方自身原因未能办妥银行按揭的，居间人收取的咨询服务费将不予退还。

　　八、违约责任：

　　1、本合同签定后，若乙方有下列任何一种行为，视乙方违约，并应承担办理产权交易过户手续及主权回转手续所发生的全部费用（包括但不限于甲方的.实际损失，居间人的全部中介费用以及相关的各种行政规费等）：在该房屋产权办理过程中，乙方提出不购买此房；不按合同规定日期及金额存入房款；本协议项下的其他违约行为；其他：（1）______（2）______

　　2、自本合同签定后，若甲方有下列任何一种行为，视为甲方违约，并应承担办理产权交易过户手续及产权回转手续所发生的全部费用（包括但不限于乙方的实际损失，居间人的全部中介费用以及相关的各种行政规费等）:在该房屋产权办理过程中，甲方提出不出售此房；甲方拒绝提供办理过户手续相关资料、证明或者提供的相关资料不实；本协议项下的其他违约行为；其他：（1）______（2）______

　　3、违约金的赔付数额和赔付方式，甲乙双方一致认可违约金金额为人民币：

　　（大写：______）。

　　九、本合同项下的甲方房屋共有人对本协议的全部内容及由此产生的法律后果，不持异议,并承担履行合同的义务。

　　十、其它约定事宜：

　　1、甲方保证上述房地产权属清楚，并且保证产权共有人同意出售此房产，该房产相关资料文件真实准确有效。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责，承担相关法律责任和经济赔偿。

　　2、居间人作为中介，其收取居间费是为甲乙双方提供完成上述交易的信息（具体信息真实与否，由提供虚假信息乙方承担）并签定相关协议。房屋买卖的具体权利和义务由甲、乙双方按有关规定自行约定解决。

　　3、上述房屋以乙方实地勘察为准，一经交割，甲方不再承担房屋维修责任。房屋的交割时间为___年__月__日。房屋交割时，甲方须结清全部水、电、气、光-纤、物业管理等相关费用，屋内结构设施需按合同约定保持完整。否则由此引起的法律后果由甲方承担。交割时间以后，甲方房屋内下列物品属合同成交价格一并出让：

　　4、因不可抗力造成本合同不能执行，甲方、乙方、居间人均不承担责任。

　　5、甲方及共有人（若有）接受房屋出卖款的账户及账号如下：

　　十一、本合同经甲、乙双方签字后即生效，居间人签章以资见证，本协议一式三份，甲、乙双方各一份，具有同等法律效力，居间人留一份存档。

　　十二、未尽事宜，三方协商可签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如有其它合同与该合同相抵触以此合同为准。

　　十三、如履行本协议过程中发生纠纷，三方均同意提交成都市温江区人民法院管辖。

　　补充协议：

　　甲方及房屋共有人：乙方：______居间人：______

　　签章：______签章______签章：______

　　电话：______电话：______电话：______

　　签约日期：年月日

居间协议书3

　　合同编号：_

　　委托人：

　　(甲方)签订地点：

　　经纪人：(乙方)

　　签订时间：__年__月__日

　　第一条委托人委托当地经纪人介绍由委托人直接到产地收购的农副产品、数量、价格：农副产品名称产地数量(公斤)价格/保护价交(提)货日期备注

　　第二条委托时间：__年__月__日至__年__月__日止。

　　第三条居间报酬的计算方式及支付期限：第四条质量要求：

　　第五条收购价格：双方约定保护价的，当交货时市场价格低于保护价时，以保护价收购;市场收购价格高于保护价时，按当地当天市场收购价格双方可协商提高收购价格。乙方介绍的产品未达到合同约定要求的，可以根据现场双方检验后确定的等级、价格结算。

　　第六条收购方式：乙方根据合同约定的要求联系种植户，介绍甲方到现场检验、收购。

　　第七条交(提)货方式：现场提货运费由甲方承担

　　第八条结算方式及期限：提货时当场现金结清

　　第九条违约责任：乙方未促成收购业务的，不得要求甲方支付报酬，但可以要求甲方支付从事介绍活动的必要费用。

　　第十条乙方应当就产地收购情况如实向甲方报告，如提供虚假情况，损害甲方利益的，应当承担损害赔偿责任。

　　第十一条乙方违背甲方委托的事项，与第三方的约定，甲方不承担任何责任。

　　第十二条甲方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分货款的`%的标准向种植户支付违约金。

　　第十三条甲方未按合同约定收购符合质量要求的产品的，应当按照保护价款的%的标准向种植户支付违约金。

　　第十四条合同争议的解决方法：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或申请当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_

　　种方式解决：

　　①提交仲裁委员会仲裁;

　　②依法向人民法院起诉。

　　委托人：

　　(甲方)：

　　经纪人：

　　(乙方)：

　　地址：

　　法人代表：

　　身份证号码：

　　代理人：

　　电话：

　　签订时间：__年__月__日

　　签订地点：

居间协议书4

　　委托方(甲方)：

　　发包方(乙方)：

　　居间方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》第二十三章居间合同之规定，由乙方提供介绍______________________________________工程给甲方施工，居间方受甲方委托，经过努力，向甲方如实报告与工程指挥部（项目部）订立合同的条件，并提供足够订立合同的中介服务，在工程落实中做了大量的工作和贡献，经甲乙双方确定，甲方同意支付劳务报酬和居间费用，本合同为________________________工程合同的副加合同，具有同等法律效力。并达成如下协议：

　　一、委托事项

　　甲方委托乙方从事如下事项：

　　1、负责联系、协调和促成甲方承接工程，工程总造价：约7.2亿元人民币（以甲方与乙方签订的合同工程总造价为准）。

　　2、促成甲方与乙方签订合同。

　　3、签约地点：北京

　　二、居间劳务报酬及支付方式

　　1、甲方支付居间方的居间劳务报酬属于税后劳务报酬，按工程项目的总造价4%给居间方，居间方只出具收款收据并凭据间合同签字人的签字方可支付至居间专用账户上。

　　2、付款方式：按发包方拨款的比例依次付给居间方。

　　3、如果甲方不履行职责，不按期付清居间方居间费时，则乙方有权按每天居间费总额的5%收取违约金，同时可由乙方项目部在工

　　程款中扣除支付给居间方。

　　三、双方的权力和义务

　　1、居间方负责联系、协调和促成本工程项目承包合同的签订，在甲乙双方签订合同后，居间方即完成居间义务。

　　2、甲方负责完成本工程的建设，居间方不负责项目的.具体事宜。

　　3、无论甲方以任何单位或个人名义承接该项目工程，甲方均应承担居间费用，在甲方与乙方签订的合同后，本协议和甲方与乙方签订的合同同时生效。甲方并提供甲乙双方签订的合同复印件一份及签字个人身份证复印件一份给居间方作为依据。

　　4、本协议一式三份，甲乙双方及居间方各执一份，经甲乙双方签字或盖章后生效，并具有《合同法》、《劳动法》的法律效力。（本合同若有争议可协商解决，协商不成可通过乙方签字人所在地人民法院诉讼解决）。

　　委托方甲方：

　　甲方负责人：

　　联系电话：

　　委托方乙方：

　　乙方负责人：

　　联系电话：

　　居间方：

　　20xx年月日

居间协议书5

　　甲方（居间人）： xxx

　　身份证号码：xxxx

　　联系地址：xxxx

　　乙方（委托人）：xxx

　　法人代表：xxx

　　联系地址：xxx

　　身份证号码：xxx

　　联系电话：xxx

　　根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、（以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20xx年xx月xx日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。

　　2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。

　　3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。

　　二、甲方责任和义务

　　1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。

　　2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到

　　建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

　　三、乙方责任和义务

　　1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。

　　3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。

　　2、乙方应按该工程项目施工合同金额的 %向甲方支付保底居间报酬。

　　3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的'15%，计45万元付给甲方。

　　4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

　　5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。

　　六、违约责任

　　居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

　　七、争议解决方式

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

　　八、合同生效与终止

　　1、本合同自签字签署之日起生效；

　　2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；

　　3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；

　　4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　九、其他事项

　　1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：xxx 乙方：xxx

　　xxxx年xx月xx日

居间协议书6

　　甲方（委托人）：XX

　　联系地址：XXXXXXXX

　　联系电话：XXXXXX

　　乙方（居间人）：XX

　　联系地址：XXXXXX

　　联系电话：XXXXXXXX

　　甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。

　　二：乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的`权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币（税后）。

　　2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：

　　第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。

　　第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方XX万元人民币。

　　余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。

　　3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。

　　五、居间费用的承担

　　1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

　　六、保密事项

　　1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同终止

　　1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。

　　合同签订地：XXXX

　　甲方（盖章）：XX

　　乙方（盖章）：XX

　　法定代表人或委托代理人：XXXX年XX月XX日

居间协议书7

　　编号：____________

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同书。

　　一、甲方委托乙方向银行联系和安排约万元人民币的借款（具体借贷金额由银行评估审批后确定），用于经营开发及，乙方接受委托。

　　二、甲方职责：

　　1、提供借贷所需的真实性资料。

　　2、积极配合办理相关手续。

　　3、维护乙方权益。

　　三、乙方职责：

　　1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为贷款成功。

　　2、全面协调甲方与金融机构的关系。

　　3、维护甲方权益。

　　四、甲方需承担的.费用：

　　1、银行贷款利息（详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定）；

　　2、保证金及担保费（详见甲方与银行、担保公司间签订的相关合同、协议约定）；

　　3、项目前期启动及专家费用：

　　4、居间服务费：甲方须在银行贷款成功到达甲方帐户的次日前一次性将贷款总额的居间服务费支付到乙方。

　　五、违约责任：

　　1、甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币万元给守约方作为违约金。

　　2、银行贷款到达甲方银行账号次日前，甲方保证支付居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。

　　3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。

　　六、其它：

　　1、本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

　　3、本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决；

　　4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；

　　5、本合同争议提交深圳仲裁委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费和律师费由败诉方承担。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：____________

　　日期：__日期：______

居间协议书8

　　甲方(甲方)：________________公司

　　地址：________________

　　乙方(乙方)：________________公司

　　地址：________________

　　乙方受甲方委托，双方就乙方向甲方提供有关居间服务、顾问服务等事项，经协商一致，签订本合同。

　　第一条委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就甲方在房地产开发项目，办理相关事宜。

　　2、“居间成功”是指乙方为甲方提供信息、联络、协助、撮合等服务并促使甲方在房地产开发项目。

　　第二条乙方义务

　　1.乙方协助甲方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。

　　2.乙方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成甲方与项目业主方签订合资或转让合同

　　3.乙方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约

　　4.。

　　第三条甲方义务

　　甲方承诺一旦本项目业主与甲方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，甲方即应承担向乙方支付服务费的义务。

　　五、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的。

　　2、居间成功后，在甲方正常施工的'一个月内，应向乙方支付_____元整;在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_____的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　六、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至_____年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：_________________

　　时间：_________________时间：_________________

　　签订地点：________________签订地点：_____________

居间协议书9

　　甲方（委托人）:xxx

　　联系地址：xxx

　　联系电话:xxx

　　乙方（居间人）:xxx

　　联系地址:xxx

　　联系电话:xxx

　　甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的. ‰向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。

　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至xxxx年xx月xx日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地：

　　甲方：（盖章）：xxx 乙方（盖章）：xxx

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：xxx

　　xxxx年xx月xx日

居间协议书10

　　甲方：__________身份证号：__________联系电话：__________

　　乙方：__________身份证号：__________联系电话：__________

　　双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同书。

　　一、甲方委托乙方以甲方名义开展财务顾问工作。用于：

　　乙方接受甲方委托。

　　二、甲方职责

　　1、提供资金方所需的真实性资料。

　　2、积极配合办理相关手续。

　　3、维护乙方权益。

　　4. 甲方向乙方提供汽车用于接送资金客户考察企业。

　　5. 按约定支付投资人固定收益，如延期支付，每天按照总额度的千分之五向资金方支付滞纳金。归还总投资额时应提前一天打入资金方账户。违约，每天按照总额度的千分之五向资金方支付滞纳金。

　　6. 甲方公司发展日益壮大，优先帮扶乙方推荐企业。

　　三、乙方职责

　　1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有投融资手续，在资金方审批后，汇入甲方指定的账号即视为成功。

　　2、全面协调甲方与资金方(银行)的关系。在甲方使用资金期间，乙方监督甲方的资金往来走向。

　　3、维护甲方权益。

　　四、甲方需承担的`费用

　　1、固定收益(详见甲方与资金方签订的相关合同、2、居间服务费：每年。

　　五、违约责任

　　1、甲方在本合同生效后擅自撤销委托则视作违约。3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或贷款方条件造成无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。

　　4.甲方不能在居间过程中不通过乙方与资金方单独联系洽谈，而做出不利于乙方的任何行为，否则乙方有权要求甲方支付给乙方的居间报酬。

　　六、其它

　　1、本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约之后自行终止;

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;

　　3、本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决;

　　4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露;如甲方泄露。乙方有权要求甲方支付给乙方的居间报酬的两倍。

　　5、本合同如有争议提交徐州鼓楼区人民法院起诉，甲乙双方须共同遵守，一切费用及律师费由败诉方承担。

　　甲方(签字盖章)：__________ 乙方(签字盖章)：__________

　　时间：__________ 时间：__________

居间协议书11

　　协议编号：_______________

　　委托人（甲方）：___________________

　　居间人（乙方）：___________________

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，委托人与居间人在平等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下：

　　第一条委托事项

　　甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋（必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线），并协助促成其与出租人签订房屋租赁协议：________________坐落：____□；楼房为___室___厅___卫□；

　　平房为___间□；无装修□；一般装修□；精装修□；防盗门□；有线电视接口□；空调□；天然气□；煤气□；集中供暖□；土暖气□；热水器□；电话□；电视机□；电冰箱□；洗衣机□；上下水□；家具□____________□；楼层：___□；结构：____□；朝向：____□；建筑面积：_____平方米□；月租金标准：____元□；租期：____□；房屋用途：_____□；房屋权属：________________其他条件：_______________乙方还应提供以下服务：___________。

　　第二条委托期限自________年_________月________日至________年________月_________日。超过以上期限仍需要居间服务的，双方另行签订居间协议或以书面形式将本协议委托期限延长。

　　第三条现场看房乙方应陪同甲方到房屋现场看房。

　　乙方应当制做看房的书面记录，列明房屋的具体地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件或者甲方不满足出租人提出的特别条件要求的，甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。

　　第四条甲方义务

　　（一）应出示身份证_______等真实的身份资格证明；

　　（二）应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合；

　　（三）应对乙方提供的房屋资料保守秘密；

　　（四）不得在委托期限内及期限届满后____日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。

　　第五条乙方义务

　　（一）应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明；

　　（二）应尽力完成甲方的委托事项，按照本协议第一条甲方提出的条件为甲方寻找房屋，将处理情况及时向甲方如实汇报，为甲方看房和与出租人签订房屋租赁协议提供联络、协助、撮合等服务，并促成甲方与出租人的房屋租赁协议成立；

　　（三）应保证为甲方提供的'房屋资料已经事先核实，并且甲方满足出租人提出的特别条件要求；

　　（四）不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益；

　　（五）对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保守秘密；

　　（六）应保证为甲方介绍的出租人具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明及身份证、营业执照等身份资格证明；保证出租房屋产权明晰，不存在所有权纠纷或者其他权利纠纷；

　　（七）收取看房费、佣金、居间活动费用的，应向甲方开具合法、规范的收费票据；

　　（八）本协议签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。

　　第六条委托事项的完成“完成委托事项”是指完成本协议第一条所列全部委托事项。甲方与出租人未签订书面租赁协议，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁协议提供联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　签订日期：____年____月____日

居间协议书12

　　出租人（以下简称甲方）：__________身份证号：__________

　　承租人（以下简称乙方）：__________身份证号：__________

　　居间方（以下简称丙方）：__________公司

　　根据国家有关法律法规，和本市有关规定，经丙方居间，甲，乙双方在自愿，平等，诚信的基础上，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租使用甲方房屋事宜订立本合同。

　　一、房屋位置及权属基本情况

　　1．甲方自愿将其合法拥有的座落于__________的房屋出租给乙方使用。该房屋建筑面积共__________，房产性质__________，证号为__________。

　　该房屋抵押情况：__________。

　　2．房屋附属设施及水电气表读数

　　水表：__________。电表：__________ （其中峰数：__________谷数：__________）。气表：__________ 。

　　二、租赁用途

　　1．乙方租赁该房屋作为__________使用。

　　2．在租赁期限内，未事前征得甲方同意，乙方不得擅自改变该房屋的使用用途。

　　三、租赁期限

　　1．该房屋租赁期为__________个月，自__________年__________月__________日起，至__________年__________月__________日止。

　　2．租赁期满，甲方有权收回全部出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前的1个月向甲方提出，甲方在同等条件下应优先考虑乙方的续租要求。

　　四、租金及支付方式

　　1．该房屋的月租金为人民币__________大写__________；

　　年租金为人民币__________大写__________；

　　总租金为人民币__________大写__________。

　　2．双方约定租金支付方式为__________。

　　五、其他费用

　　1．乙方在租赁期内实际使用的水费、电费、煤气费、电话费、宽带费、有线电视费、物管费（含公摊费用）__________应由乙方自行承担，并按单如期缴纳。

　　2．若需要电话及宽带，可由甲方代为申请，费用由乙方承担。

　　六、甲方的权利与义务

　　1．该房屋及附属设施所有权属甲方所有，若是乙方后来因需要添加的设施不属甲方所有

　　2．甲方需按时将房屋及附属设施交付乙方使用。

　　3．甲方应负责对房屋和设施进行维修保养（须提前15天通知乙方）。

　　4．甲方应保证所出租房屋权属清楚，无任何债务纠纷；房屋共有人对出租该房屋完全同意，并同意由甲方全权处理。

　　5．在甲方将房屋交给乙方使用之前，应确保房屋内的电器及所提供的各种设施性能完好。

　　6．租赁期间，甲方如将房屋所有权转移给第三人，须提前三个月通知乙方。转移给第三人后，该第三人成为本合同的当然甲方，并拥有原甲方的权利及义务。（合同另有约定除外）

　　七、乙方的权利与义务

　　1．乙方有权在租赁期限内使用该房屋，但不得损坏房屋及附属设施。

　　2．乙方在承租期限内若损坏房屋结构及附属设施，应负责照价赔偿。但因自然损坏或不可抗力因素造成损坏，乙方不承担责任。

　　3．乙方在租赁期内保证在该租赁房屋内的所有活动均能合乎中国的法律及该地点管理规定，不作任何违法之行为。

　　4．乙方应按合同的规定，按时支付租金及其他各项费用。

　　5．未经甲方同意，乙方不能改变租赁房屋的结构装修，乙方不得转租房屋。

　　八、租赁期满后，甲乙双方须清点屋内设施，房屋内有乙方增设的附属设施，乙方自行拆除带走，并将房屋恢复原样。

　　九、押金及违约金

　　1．甲乙双方同意本合同的`押金（保证金）为人民币__________大写__________。在本合同到期时，房屋无损坏且各项费用结清后三日内退还给乙方。

　　2．甲，乙双方如有特殊情况需提前终止合同，必须提前三个月通知对方，需双方同意后，方可办理退房手续。若甲方违约，除退还给乙方保证金外，还需支付给乙方上述金额的违约金，反之，若乙方违约，则甲方有权不退还保证金。

　　3．如遇不可抗拒因素中止合同，甲乙双方互不承担违约责任，租金及费用按实计算，多退少补。

　　4．凡在执行本合同或与本合同有关的事情时双方发生争议，应首先友好协商，协商不成，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

　　十、其他条款

　　1．中介信息服务费

　　（1）合同签订之日，甲方按本合同月租金的50%，一次性向丙方支付中介信息服务费，即__________元大写__________。

　　（2）合同签订之日，乙方按本合同月租金的50%，一次性向丙方支付中介信息服务费，即__________元大写__________。

　　2．本合同未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充

　　条款，本合同及其补充条款和附件设备清单内空格部分填写的文字与打印文字具有同等效力。

　　3．本合同壹式叁份，均具有同等效力。甲乙丙各执1份。签字生效。

　　甲方：乙方：丙方：

　　经办人：经办人：经办人：

　　电话：电话：电话：

　　签约日期：年月

居间协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　由乙方为甲方公司引荐承建兴国中学学生宿舍老师公寓工程。经甲方公司开会研究决定签署此份不可撤销的居间服务费协议书，并依据《中华人民共和国合同法》第23条及422条、427条中对相关居间服务条款和《中华人民共和国责任授权法》，参照并按受国际ICC500/600条款中不可逾超、不可泄漏的条款制约，甲方在此向先生签发居间协议书，甲方负全部法律责任，并郑重作出以下付款保证，其具体内容条款如下：

　　一、甲方同意由先生引荐兴国中学学生宿舍老师公寓楼工程，同意支付居间费（人民币）作为本次项目的居间服务费。

　　二、经乙方成功引荐该工程，甲方均按投资方式总承包商实际工程发生总数量和总造价约陆仟零柒拾玖万人民币，支付居间服务费

　　6.5%为人民币叁佰玖拾伍万元，若有来意逃避或故意拖延支付，愿按每延期一天按应付金额的'千分之五支付滞纳金，直到清偿完为止，并承担违约时所引起的相关费用（包括：不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等），甲方就此无任何异议。

　　三、甲方保证出具的此支付协议书及相关证照资料，签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为，如果甲方不按照此协议书执行，甲方愿意承担行全部法律及经济责任，乙方可以凭此协议书向法院提

　　起诉讼，甲方自愿放弃一切抗辩申诉权利。

　　四、乙方该收取的工程服务费叁佰玖拾伍万元人民币为税前所得，具体完税手续由甲方自己负责，如果需要分流，甲方将按照乙方提供的名单和帐户分别汇出或支付现金。

　　五、甲方向乙方支付居间费的方式；

　　甲方和乙方签订居间协议时，将居间叁佰叁拾伍万元人民币支付在乙方指定银行帐户，居间成功，甲方进场开工时，甲方在支付乙方居间费陆拾万元整。

　　六、此协议书不可撤销，不可更改，甲方不能以任何理由不兑现给乙方，本次承包兴国中学学生宿舍老师公寓工程不论发包方或甲方发生一切相关责任均与乙方（居间人员）无关及无需承担任何经济责任及法律责任。

　　七、只要甲方承建此项目工程，不管工程是否承建完毕，都需按第4第五条支付居间费给乙方。

　　八、以上承诺甲方付清乙方全部居间服务费后，本居间协议书自动终止，如居间不成功本居间协议也自动终止。

　　特此承诺；

　　甲方法人代表；乙方法人代表：

　　法签字盖章：法人签字盖章

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

居间协议书14

　　甲方(委托人)：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就文化旅游景观园建设工程项目(，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调)。

　　2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：

　　3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的';

　　3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

　　3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;

　　3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国民法典》第xx条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间服务费为工程总造价的___%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量_______万元的_______%计____万元(税后)，作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%)，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。

　　4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分_______次向乙方支付居间报酬(税后，不需居间人开具任何发票)。

　　其中：

　　①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后x个工作日内无条件支付给乙方;

　　②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行;

　　③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　　五、特别约定

　　5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

　　5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

　　5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(______‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

　　5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

　　6.2保密期为五年。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项