加工承揽合同[精品]

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的加工承揽合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

加工承揽合同[精品]

加工承揽合同1

　　地址：____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　委托方：______________

　　受托方：____________

　　公司签订地点：_______________

　　签订时间：____________

　　标的、数量、价款：____________

　　1.验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。

　　2.质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等)，特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。

　　3.结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款。

　　4.包装标准：货物外包装必须在外包装的'醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量_数/每排数量_数)。

　　5.(交)提货方式及地点：委托方厂房内。

　　6.运输方式及到站(港)和费用承担：受托方承担。

　　7.交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。

　　8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。

　　9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。

　　10.本合同根据《_____》及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。(传真或扫描件有效)

　　委托方：____________公司受托方：

　　法人代表：____________ 法人代表：____________

　　委托代表：____________ 委托代表：____________

　　传真：____________ 传真：____________

　　电话：____________ 电话：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：___________

　　帐号：____________ 帐号：____________

　　地址：_____________ 地址：____________

加工承揽合同2

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　合同订立地点：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　合同订立地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守。

　　第一条加工地材名称及单价

　　一、砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、机械维修费、材料费、场内转堆费、场内装车费、所有加工用电费、机械燃油费付邮费、料具费、照明费、所有人员工资、人员进出场费、管理费、利润等。

　　二、乙方在开工后，必须买好所有人员的工伤保、医保及社保。

　　第二条机械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石厂现场，提供所有设备（含碎石设备_____台、装载机_____台、破碎锤_____台、挖掘机____台、电力设施、生活设施），由乙方利用路基挖方料（山碴）进行加工成甲方所需要的砂、碎石产品。

　　第三条加工砂石料质量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料进行加工，其质量要求只能为甲方提出的有效粒径为标准。

　　第四条加工砂石料数量

　　本工程在________时间内预计加工砂石料数量合计为________万m33，具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。

　　第五条砂石料数量确认方法及价款支付方式

　　一、每月_____日甲方组织相关部门对本月砂、碎石等用料清理汇总，以甲方签认过领料单作为计算依据制作计价单，并扣除乙方在甲方领取的油料、五金等材料总价款，该计价单由甲方计划经营部、工程部、机物部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。

　　二、甲方根据计价单按80%的比例支付计量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一个月之内付清给乙方，保证金待合同履行完毕后或合同终止____个月内不计利息退还。（若出现安全事故，甲方有权从乙方交纳的履约金及结算款中代扣代付）。

　　第六条甲方权利义务

　　一、指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。

　　二、若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，终止与乙方的合同关系，合同终止时一次性付清乙方所有的加工产品计量费用。

　　三、负责提供施工用电（高压端）引入到乙方加工场地，如有场地电机超负荷运转造成变压器损坏乙方概不负责。

　　四、负责提供施工用水引入到乙方加工场地内。

　　五、负责协调关系。

　　六、负责下达砂、碎石等石料需用量计划，确保每天所需的石料。

　　七、负责组织车辆运输吧原材料（山碴）运输到乙方施工现场，并承担运输费用（场内运输费由乙方承担）。

　　第七条乙方权利和义务

　　在满足合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、甲方提供的设备进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的加工等相关事项。

　　一、上足本工作的生产工人，保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。乙方必须进行安全岗位培训，严格按照安全生产操作规程操作，若出现一切安全事故、一切经济责任及法律责任由乙方自理，甲方不承担任何责任。

　　二、在合同期内，乙方应在生产加工区域内设置安全警示标志，做好生产加工过程中的安全管理工作，有义务配合甲方安全文明施工和迎接上级领导的检查工作。

　　第八条违约责任

　　一、乙方加工出的.合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担，如因甲方原材料供应不足造成乙方停工需去其他料场采购时价差费用与甲方承担，且停工达______天以上甲方需负责支付乙方停工期间费用。

　　二、原材料、成品（即使经检验质量不合格）或半成品仅限于本项目建设使用，乙方不得对外销售；生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方承担_______万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。

　　三、乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。

　　四、乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方自行承担。

　　第九条履约保证

　　提供履约保证金______万元。

　　第十条争议解决方法

　　在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由思南县人民法审理裁决。

　　第十一条协议的生效

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十二条附则

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执_____份；乙方执_____份。

　　甲方：

　　授权代理人：

　　合同订立日期：

　　乙方：

　　授权代理人：

　　合同订立日期：

加工承揽合同3

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规、就乙方承揽甲方广告牌安装的有关事宜达成如下协议，由双方共同遵守：

　　一、项目概况

　　1、项目名称:广告牌安装

　　2、安装地点:以每次实际安装的地点为准

　　3、项目内容：乙方根据甲方要求，独立负责广告牌的安装工作。

　　二、承揽方式和安装费用

　　乙方承揽甲方一年内的广告牌安装项目，期间乙方全权负责广告牌的安装，时间从合同签订之日算起。

　　三、安装费结算方式

　　分次给付安装费用。

　　乙方广告牌安装好后，通知甲方验收。甲方应在验收合格后一次性付清该次的安装费用。

　　四、安装方式及质量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包质量包安全，负责广告牌安装的`整个过程。

　　2、乙方保证广告牌安装符合国家规定的户外广告标准及相关的质量标准，并保证广告牌结构达到设计强度的要求。

　　五、制作、安装工期

　　1、乙方应在双方协商的时间内完成广告牌的安装工作，并通知甲方验收。若验收不合格，乙方应在接到甲方验收不合格的通知之日起次日内返工，并通知甲方再次验收。

　　2、在乙方安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，由双方协商顺延工期。

　　六、双方权利与义务

　　1、甲方应向乙方提供待安装的广告牌

　　2、广告牌安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　3、严格按照双方的约定安装广告牌，因广告牌安装引起的所有事宜，均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　4、乙方应当保证其安装的材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合国家标准。

　　5、乙方应当确保安全施工，乙方所有施工工作人员之用工手续、保险手续均由乙方自行负责，因广告牌施工而发生之工伤责任、致人损害的人身赔偿、财产赔偿责任由乙方负责。

　　七、其他事项

　　1、双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同鉴定地的人民法院提出诉讼。

　　2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

加工承揽合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。

　　2、制作内容：_______________________________________________________。

　　1）主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；系列___________；吨位：___________；单价约___________；

　　2）次钢构材质：___________；吨位：___________；单价约___________；

　　3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为￥___________，（大写）______________________（以实际决算为准）。

　　2、合同签订当日甲方付￥___________，（大写）______________________给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025—20__）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　1）检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□

　　2）其他检测项目：

　　3）试验检测费用：合同价格□甲方自理□

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：_______年___月___日开始提货。

　　五、包装及运输：

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的'工期延误以顺延。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按《民法典》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。

　　九、附则：

　　1、本合同_____式_____份，双方各执_____份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。

　　4、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

加工承揽合同5

　　甲方：_______

　　法定代表人：_______

　　乙方：_______

　　身份证号：_______

　　鉴于：

　　乙方在甲方任职过程中，甲方向乙方提供的任何非公开的、专有的和具有保密资料及信息(含甲方产品加工等信息)，属于本合同协议保密的内容。

　　乙方应承担严格的保密义务。

　　风险提示：用人单位有权采取措施保护商业秘密，但在订立保密协议时应注意不能侵犯劳动者的合法权利——劳动者有择业的自由，但在行使权利时同样不得损害用人单位的商业秘密。

　　保密协议跟其它协议一样，首先必须遵循公平、平等原则，才具有法律效力，否则该协议无效。

　　双方就以上保密内容达成如下协议：

　　第一条秘密信息

　　本协议所称秘密信息包括：技术信息、专有技术、经营信息和甲方公司中列为绝密、机级的各项文件。

　　乙方对此商业秘密承担保密义务。

　　第二条保密期限及费用

　　风险提示：很多企业通常约定保密期限为任职期间及离职后2至3年，这样的`约定会给员工造成误解——即离职后过了2至3年后，可公开或使用商业秘密了，这样的约定是不可取的。

　　因此，企业应区别约定，对商业秘密的保密期限应约定保密期限做为“直至该保密信息通过正常途径进入公知领域”为止，而不做具体的年限约定;对于一般的保密信息宜约定2年或3年保密期限。

　　双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起至双方劳动关系终止或解除后_______年内有效。

　　在保密期限内甲方要给乙方一定的保密费用。

　　第三条乙方的义务和责任

　　1、乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本委托方的保密规定;

　　2、乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息;

　　3、乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利。

　　第四条违约责任

　　风险提示：根据民法典规定，除了员工违反培训服务期约定或违反竞业限制义务两种情形之外，企业不得与员工约定由员工承担违约金的条款。

　　因此，保密协议中不得约定员工泄露企业商业秘密时应当支付违约金，只能要求员工赔偿由此给企业造成的损失。

　　乙方违反协议，造成甲方重大经济损失，应赔偿甲方所受全部损失，并按甲方有关制度处理;并支付甲方违约金____元。

　　第五条争议解决

　　1、因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，如果无法协商解决，则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　第六条其他

　　协议双方签字生效;未尽事宜由双方另行具文，与本合同书具有同等效力。

　　甲方(盖章)：

　　_____年_____月_____日

　　乙方(签字)：

　　_____年_____月_____日

加工承揽合同6

　　承揽方：___________

　　地址：___________

　　电话：___________

　　开户银行：___________

　　帐号：___________

　　法定代表人：___________

　　定作方：___________

　　地址：___________

　　电话：___________

　　开户银行：___________

　　帐号：___________

　　法定代表人：___________

　　定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　品名：___________

　　规格：___________

　　单位：___________

　　数量：___________

　　备注：___________

　　第二条加工成品质量要求：___________。

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　1、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方。定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交（提）货的时间和地点：

　　1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2、交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准。委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准。自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间。双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担：___________。

　　第九条运输办法及费用负担：___________。

　　第十条结算方式及期限：

　　第十一条其他：

　　1、根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2、根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金。有余款的可以请求返还。

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价。不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任。经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的'数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理。少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_________元。（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________％（10％——30％幅度）或酬金总额的_________％（20％——60％幅度）违约金。

　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　2、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_________％（10％——30％幅度）的违约金。不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_________％（20％———60％的幅度）违约金。

　　3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失。承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方。变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分。如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决。协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份。合同副本一式__________份，交_________（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方（盖章）：___________

　　代表人（签字）：___________

　　_________年____月____日

　　承揽方（盖章）：___________

　　代表人（签字）：___________

　　_________年____月____日

加工承揽合同7

　　原告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　电话原告造成的.经济损失__________元。

　　3、诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________

　　被告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：__________________。

　　电话：________________

　　诉讼请求

　　1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；

　　2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。

此致

　　__________人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年_____月_____日

加工承揽合同8

　　委托方：_______纺织器材厂（甲方）

　　承揽方：_______电镀厂（乙方）

　　1．加工的项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期：

　　项目

　　产品名称、规格单位数量单价（___元）总价（___元）交货日期一季度二季度镀锌综架_______以上只_______万_______万_______万淬火综条支_______万万_______万合计。

　　2．质量标准：

　　乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之______，但损坏件必须归还甲方。

　　3．原料供应：

　　加工用锌块由甲方供应。

　　4．交货方式：

　　由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。

　　5．质量验收方法：

　　完成加工后由甲方按质量标准验收。

　　6．结算方式：

　　xxxx。

　　7．违约责任：

　　甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的`经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。

　　甲方：_______纺织器材厂乙方：_______电镀厂

　　法定代表人：（盖章）_______ 法定代表人：（盖章）_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　银行帐号：_______ 银行帐号：______

　　______年_______月_______日

加工承揽合同9

　　甲方：____________(定做方)

　　乙方(承揽方)____________

　　加工_________，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：

　　一、甲方权利和义务

　　2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格产品。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。

　　2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。

　　二、违约条款

　　1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m)的.1倍支付乙方违约金。

　　2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。

　　四、本合同有效期：

　　20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。

　　五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　____年____月____日

加工承揽合同10

　　定作方：_________ 合同编号：____________

　　承揽方：_________ 签订日期：_________

　　定作方委托承揽方加工，经双方充分协商，达成以下合同条款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品质量要求：

　　三、原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1.定作方提供原材料的，承揽方对定作方提供的原材料在下料之前必须进行检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐，下料后再提出原料质量问题的，造成定作方损失的，承揽方应予赔偿。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。原材料的消耗每吨(件)成品不得超过。

　　2、承揽方提供原材料的，应保证提供的原材料符合定作方的要求，且满足承揽的需要。

　　四、技术资料、图纸提供办法

　　1.承揽方发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应及时回复，提出修改意见。

　　2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　五、价款或酬金

　　价款或酬金按照如下约定计算：

　　六、验收标准和方法

　　1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2、验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在质保期内发生问题由承揽方负责修复或退换。

　　七、交货的时间和地点

　　1、交货时间：______ 。

　　2、交货地点：定作方工厂内

　　八、包装要求

　　1、成品按照包装费用由承揽方承担。

　　九、运输办法及费用负担：运输由承揽方负责，费用承揽方承担。

　　十、费用结算

　　结算时间：____________

　　十一、承揽方的违约责任

　　1、未按合同规定的质量交付定作物，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，定作方有权拒收，由此造成的`损失由承揽方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方支付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的__%偿付违约金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%的违约金，并赔偿给定作方造成的损失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　7、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　十二、不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任。

　　十三、其它约定

　　1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成向定作方所在地向人民法院起诉。

　　2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　3、本合同一____份。

　　甲方：___________ 盖章：___________

　　签约人：_________ 职务：__________ 电话号码：_________

　　已方：__________ 盖章：___________

　　签约人：_________ 职务：__________ 电话号码：_________

　　时间：__年______月______日

加工承揽合同11

　　答辩人：_________地址：_________，联系电话：_________

　　被答辩人：_________地址：_________，联系电话：_________

　　答辩人与被答辩人之间的承揽合同纠纷一案，日前答辩人已向上海_____委员会提起_____申请，贵会已予以立案受理。

　　现被答辩人向贵会提出对_____协议效力及_____管辖异议，对此，答辩人特作如下答辩：

　　一、在双方签署的《定作物合同》第十六条中约定：“如经协商仍不能达成一致，甲乙双方中任何一方可向上海市_____委员会提起_____。

　　虽然该约定上海市_____委员会与上海_____委员会有一字之差，但是能够确定就是指上海_____委员会。

　　二、尽管上海市的.区域内有二家_____机构，但是属于上海市的_____机构仅此一家，另一_____机构中国国际经济贸易_____委员会上海分会，顾名思义不属上海市，他只是中国国际经济贸易_____委员会派出机构，不属上海市。

　　根据最高院关于适用《合同法》解释第三条规定，“_____协议约定的_____机构名称不准确，但能够确定具体的_____机构的，应当认定选定了_____机构”。

　　因此，虽然双方约定是上海市_____委员会，名称不够准确，但无可争议就是上海_____委员会，应当认定选定了_____机构。

　　该_____协议有效，上海_____委员会具有管辖权。

　　受理本案符合法律规定，被答辩人提出管辖权异议于法相悖，恳请贵委依法作出决定予以驳回。

　　此致上海_____委员会答辩人：_________特别授权代理人：____________

加工承揽合同12

　　承揽方：_________

　　定作方_________

　　签订地点：__________________

　　一、产品名称、型号、数量、金额签订时间：年月日产品名称规格型号计量单位数量单价总金额合计人民币金额(大写)：

　　二、质量要求、技术标准定做方对质量负责的`条件和期限：

　　三、交(提)货时间、：_________年_________月_________日

　　四、交(提)货地点、方式：__________________

　　五、运输方式及到达站港和费用负担：__________________

　　六、合理损耗及计算方式：__________________

　　七、包装标准、包装物的供应与回收：__________________

　　八、验收标准、方法及提出异议期限：__________________

　　九、结算方式及期限：_________；_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　十、违约责任：__________________

　　十一、解决合同纠纷的方式：

　　十二、其他约定事项：本合同盖章(签字)通过传真方式签订即生效，高于任何的书面口头协议。

　　定作方单位名称：______________________________

　　(章)单位地址：______________________________

　　法定代表人：______________________________

　　委托代理人：______________________________

　　电话：_____________________________________________

　　传真：______________________________

　　开户银行：______________________________

　　帐号：______________________________

　　邮政编码：______________________________

　　承揽方单位名称：______________________________(章)

　　单位地址：______________________________

　　委托代理人：______________________________

　　电话：______________________________传真：______________________________

　　开户银行：_______________

　　帐号：______________________________

　　邮政编码：______________________________

　　税号：______________________________

　　鉴(公)证意见经办人：______________________________

　　监(公)证机关(章)______________________________

　　_______________年_______________月_______________日

加工承揽合同13

　　定作方：_______

　　法定代表人： _______职务：_______

　　地址：_______

　　承揽方：_______

　　法定代表人：_______ 职务：_______

　　地址：_______

　　因定作方需要向其客户供应本合同所列货物，因此委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第二条质量要求

　　第三条原材料的提供

　　1、由定作方提供;

　　2、由承揽方提供;

　　3、如承揽方认为定作方提供的原材料不合格，应在收到原材料后 _______天内提出书面异议，并协商解决办法，如承揽方没有在该期限内提出书面异议的，视为原材料合格。

　　第四条原材料的损耗比例

　　1、承揽方在加工过程中的原材料损耗不得超过_______ %;

　　2、若原材料损耗超过_______ %，则超过部分，承揽方应按照定作方购买原材料的价格，对定作方全额进行赔偿。

　　第五条剩余原材料的处理

　　1、加工完成后，承揽方应将剩余原材料返还给定作方;

　　2、若定作方提出继续加工的要求，则需按本合同确定价格，向承揽方支付额外的加工报酬。

　　第六条技术资料，图纸

　　1、定作方应当在_______ 年 _______月 _______日之前将技术资料，图纸等提供给承揽方;

　　2、上述技术资料、图纸是鉴定货物是否符合质量要求的标准之一。

　　第七条价款支付方式

　　1、承揽方应在定作方付款前开具相应的增值税专用发票给定作方;

　　2、定作方在收到货物并检验合格后_______ 天内支付 _______%货款;若定作方客户在_______ 年 _______月_______ 日之前没有对货物质量和数量提出异议，则余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。

　　第八条货物的交付

　　1、交货地点：承揽方应在_______ 年 _______月 _______日前，将货物运输至定作方指定地点进行交货;

　　2、运费承担：由承揽方承担货物的运输费用;

　　3、指定时间：定作方应于_______ 年_______ 月 _______日之前将交货地点和收货人告知承揽方。

　　第九条货物的检验

　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为检验标准;

　　2、验货时间和地点为 ;

　　3、货物质量不合格，如果可以在交货期内返修完毕，则由承揽方返修;如果不能在交货期内返修完毕，则承揽方应承担质量不合格的相应违约责任;

　　4、如双方无法就货物的质量异议达成一致意见，可由双方共同指定质量检验机构进行检验，如有一方不配合指定检验机构，则视为同意对方的质量异议。

　　第十条定作方的违约责任

　　1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工数量，但应向承揽方偿付取消加工数量部分加工款_______ %的补偿金，承揽方应归还未加工部分原材料;

　　2、定作方逾期付款的，应根据逾期时间，按银行同期贷款利率计算的利息向承揽方支付逾期付款的违约金;

　　第十一条承揽方的违约责任

　　1、承揽方逾期交货的，每逾期一天，应向定作方支付全部价款的_______ %的违约金;

　　2、承揽方逾期交货超过天，定作方有权解除本合同;若定作方解除本合同，则承揽方应返还定作方已付价款，按定作方采购价格向定作方全额补偿原材料价款，并向定作方支付全部加工价款的_______ %的违约金;

　　3、若加工货物的质量不符合合同约定，定作方可以向承揽方退回不合格货物，承揽方应按定作方采购价格向定作方全额补偿不合格部分货物的原材料价款，向定作方全额返还不合格部分货物加工价款，并支付不合格部分货物加工价款的_______ %的违约金;

　　4、若货物的'质量不符合约定，定作方客户向定作方索赔、扣除货款或者解除合同，导致定作方损失的，不论定作方是否在货物异议期内提出异议，承揽方都应向定作方补偿该损失;

　　5、若承揽方逾期交货，导致定作方应定作方客户的要求而改变运输方式的，则运输方式改变之后的运费由承揽方承担。

　　第十二条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。

　　第十三条其他事项

　　1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向定作方所在地人民法院起诉;

　　2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议内容和本合同如有冲突，以补充协议为准;

　　3、本合同一式二份，双方各执一份;

　　4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

　　定作方(盖章)：_________ 承揽方(盖章)：______ ___

　　传真：_______ 传真：_______

　　Email：_______ Email：_______

　　电话：_______ 电话：_______

　　_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日

加工承揽合同14

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　1、前言经过友好协商，甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提，就铸件合作事宜达成一致，特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

　　2、供货范围和双方职责

　　（1）供货范围按甲方提供的铸件清单供货。

　　铸件上要带检验试棒2根（￠30﹡300）；球铁件的附铸试块采用型试块并附质保书。

　　（2）乙方职责

　　完成上述规定供货范围的供货。

　　返回甲方提供的所有资料，并为甲方保密。向甲方提供铸件的`材料说明（A、机械性能；B、材质化验）

　　（3）甲方职责每套铸件（每件）向乙方提供铸件图纸一套。负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。

　　向乙方提供铸造清单（明细）并说明材料，件数，交货期。

　　甲方向乙方提供技术要求。

　　技术要求

　　（A）铸件材料：250、300、C铸铁、600-3

　　（B）铸件化学成份：根据提供给贵公司的化学成份标准。

　　（C）铸件应清理干净，去除冒口残余，粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理，要求铸件表面光洁。

　　（D）铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。

　　（F）铸件交货时应附有合格证、质保书，其中包括：供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期（或编号）或生产批号、机械性能。

　　3、价格

　　（1）铸件价格

　　4、结算方式：

　　（1）铸件以甲方验收过磅，并通知乙方认可。

　　（2）铸件在甲方现场验收合格后，开具发票，甲方收到发票30天内全额付款。

　　（3）铸件经甲方使用，确认满足第六条定义的质量保证。

　　5、交货期

　　（1）乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。

　　（2）具本交货日期：（泡沫模型与铸件制造，周期，不含路途）

　　（3）特殊规格双方协商定。

　　6、验收甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。

　　7、质量保证：甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品，应立即通知乙方，如确系乙方铸造原因造成的废品，由乙方补废包换，并以急件的形式补废，模型费由乙方负担。

　　8、合同修改：只有在合同双方的合法代表书面签字同意后，才能对本合同的条款进行修改，补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务做出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的损失由双方商定解决。

　　10、权力和义务的转让：乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。

　　11、合同的终止和解除

　　（1）发生下列情况之一时，甲方有权终止和解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。乙方无正当理由不按期制造投入时。实际制造进度比进度表上的日程大大延迟，按期交付无可能时。乙方无正当理由不执行合同有关规定，经甲方书面催促仍无解决诚意时。

　　（2）发生下列情况时，乙方有权终止和解除合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。甲方没有支付合同金额的能力时。

　　12、争议解决：当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉，甲方乙方同意双方的争议由合同履行地（烟台）人民法院管辖。

　　13、合同附件下述合同附件与本合同同进签署，一并有效。附件一、每次提供铸造清单、进度表。

　　14、通知所有通知和通讯均需采用书面形式，如为传真或电传，则发生当日视为送达。

　　15、合同生效本合同一式二份，双方各执一份，合同经双方授权代表签字、盖章即生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　代表（签字）：___________

　　代表（签字）：____

　　日期：____

　　日期：___________

加工承揽合同15

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　________年____月____日________年____月____日

　　甲方：中国________公司，

　　地址：________

　　电话：________

　　电传：________

　　法定代表人：________

　　职务：________

　　国籍：________

　　乙方：____国________公司，

　　地址：________

　　电话：________

　　电传：________

　　法定代表人：_______

　　职务：________

　　国籍：________　　双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

　　第一条加工内容　　乙方向甲方提供加工________（产品）________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

　　第二条交货　　乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站（经________港口）交付甲方；甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。

　　第三条来料数量与质量　　乙方提供的原材料须含____%的备损率；多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一（略）和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失；乙方特此同意确认。

　　第四条加工数量与质量　　甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。

　　第五条加工费　　甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币________元；合同订立第________年起的加工费双方另议，但不得低于每套____币____元；该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

　　第六条付款方式　　乙方将不作价的原材料运交甲方；在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

　　第七条运输与保险　　乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责；甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。

　　第八条不可抗力　　由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的.事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

　　第九条仲裁　　本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。

　　仲裁适用法律为：

　　1.中华人民共和国加入的国际公约、条约；

　　2.中华人民共和国法律；

　　3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

　　第十条合同有效期　　本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。

　　第十一条合同的续订　　本合同有效期届满之前____月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

　　第十二条合同文本与文字　　本合同正本一式____份，甲乙双方各执一份。本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。

　　第十三条其他